關于裝修合同范文十篇
在人們越來越相信法律的社會中，合同的法律效力與日俱增，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編精心整理的裝修合同10篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
裝修合同 篇1
業 主(簡稱甲方)：xxx
施工隊(簡稱乙方)：xxx
甲乙雙方本著友好合作的態度，依照《中華人民共和國合同法》等相關法律，結合家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方壽陽“馬首·雋庭”別墅樣板間、17#樓裝修工程簽訂如下合同。
一、工程概況
1、工程地址：壽陽縣馬首鄉馬首村
2、裝修范圍：
(1)7#樓聯排別墅1套(四衛一廚、三室二廳)，建筑面積223㎡;
(2)6#樓疊加別墅1套(三衛一廚、四室二廳)，建筑面積190㎡;
(3)17#樓會所一、二層，建筑面積374.86㎡。
二、承包方式：乙方清包工，所有材料均由甲方供應。
三、工程造價及結算方式
1、清包工費：按照不同工種類別協商確定不同單價，其中包括木工、泥瓦工、垃圾清運費、材料搬運費。
2、固定工程單價方式，即報價單中工程項目的單價不變，按實際完成的工程量計算工程造價。
四、付款方式
1、工人進場施工后，每隔10天按每人每天20元支付生活費。(依據現場工人考勤表)
2、工程完工以后，乙方憑結算單、驗收單和本協議，經甲方現場工程師、總部總工辦、采供倉儲部、合同造價部等相關部門會審核定，方可按照約定扣除5%的質保金進行付款。保修期貳年內無質量問題一次性付清，保修期自工程完工之日算起。
五、施工
1、甲方須向乙方提供圖紙壹套,并負責交底工作;
2、圖紙中沒有注明的地方，乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可;
3、施工項目內容的每一主要工序(隱蔽工程、結構工程、木工、泥工)須經甲方認可后方可進行下一步工序，并填報《分部分項工程驗收單》;
4、施工質量將按照《住宅裝飾裝修驗收標準(DB31/T30-1999)》中規定的內容進行驗收。
六、材料
1、乙方應提前8天向甲方提供《材料采購計劃表》，甲方應在7天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失;
2、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用;
3、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，甲方承擔因材料質量引起的損失;
4、乙方應幫助甲方收貨，核對數量和配件的準確性;
5、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人員進入工地現場;
6、乙方應做好對施工完成成品的保護工作;
7、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現偷竊現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
七、工期
1、具備進場施工條件后45天內完成。因甲方因素工期拖延，工期順延;因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工費300 元/天。
2、按照甲方總工期要求，由乙方編報分部工程進度表。
八、材料損耗及搬運
1、材料的損耗率分別為：瓷磚2%、石材1.5%、鋁扣板7%、木料6%、龍骨6%，乙方裝修過程發生的`損耗量大于材料實際損耗量，超出部分甲方有權予以在結算中扣除。
2、甲方材料送至工地，乙方任何施工人員應無條件卸車、搬運。
九、垃圾清運
1、垃圾袋裝化;
2、垃圾應日日清;
3、垃圾應由乙方清運至甲方指定的垃圾堆放場所。
十、勞動力管理
1、乙方指定施發忠為工地現場負責人;
2、在合同價內，乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料;
3、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，工地現場必須保持2人以上的施工人員;
4、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。
十一、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費;
2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、毛刷、砂布、毛巾、切割片、鋸片等)由甲方承擔。
十二、工地現場管理
1、現場禁止使用明火，若引起火災，后果由乙方全部承擔;
2、現場禁止吸煙;
3、油漆材料必須和其他材料分開放置;
4、乙方應在保證安全的前提下進行施工，若出現工傷事故，由乙方自行負全部責任。
十三、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在壹年內無償維修,普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修。
2、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保修金中扣除。
十四、合同爭議
1、出現爭議甲乙雙方應先協商;
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽定后生效。兩份合同書具有同等法律效力。
甲方簽章： 乙方簽章：
簽約日期： 簽約日期：
裝修合同 篇2
甲方(章)：
乙方(章)：
為統一和提高的店面和公司產品形象。為乙方營造更好的銷售環境，經雙方協商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達成如下協議：
1、自協議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面及門頭設計與裝修。裝修內容包括：
門頭廣告招牌和店面形象的設計、制作、安裝。
2、本次裝修嚴格按照裝修公司設計風格施工裝修，預計裝修費用
3、自協議簽訂之日起，乙方需一年內向甲方進貨陶醉系列產品 件。價格按進貨市場實際價格結算。
4、乙方在協議簽訂之日起必須在店中顯眼位置做好陶醉系列產品的陳列。不得在店中陳列和擺放與本公司相竟的`產品。
5、乙方在店面裝修好后需向裝修公司墊付裝修費用，甲方按乙方進貨量進行裝修費用的現金返還。
6、本協議一式叁份，一份沱牌舍得公司歸檔，甲方、乙方雙方各執一份。
7、本協議自雙方蓋章之日起生效。
甲方(章)：_乙方(章)：
年月 日
裝修合同 篇3
【案情介紹】
孫xx與白xx達成口頭協議，由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房，工程款共計3萬元，工期1個月。孫xx付款后，白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責任，到處接活，人手常常不夠，于是白xx招募一些臨時人員幫忙，這些人員往往素質不高，或者沒有裝修經驗。并且由于白xx拖欠工人工資，故工人消極怠工，以至工程施工后3個月尚未完工，導致孫xx無法入住，不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎，造成孫xx樓下房屋漏水，造成樓下住戶支付修復費5000元。隨后孫xx發現，裝修工程已完工部分質量嚴重不合格，存在衛生間門歪曲，木線有縫隙，玻璃松動，整體墻面光潔度不夠、不均勻，門套歪曲不在一個平面，背面不對稱等問題。孫xx與白xx數次交涉，但是白xx不是對孫xx避而不見，就是推托責任，說裝修的問題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任，還數次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協商不成，于是向人民法院提起訴訟，請求人民法院判決白xx退還全部工程款，并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用。
【審理結果】
人民法院接受此案后，委托建設監理公司對孫xx裝修工程進行鑒定，認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元，該工程不合格部分修復費用15750元。同時，調查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業執照，不具備經營資格。一審法院經過審理，認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協議無效，并判決如下：
1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;
2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;
3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用共計6360元。
【精典評析】
本案主要涉及兩個法律問題：一是合同有效性的認定和的責任問題;二是侵權損害賠償責任的承擔。
1.合同有效性的認定及無效合同的責任劃分。
孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規定》第11條規定，凡從事建筑裝飾裝修的企業，必須經建設行政主管部門進行資質審查，并取得資質證書后，方可在資質證書規定的范圍內承包工程。《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》也規定，凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見，本案中白xx不具備經營主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無效合同，根據上述法規定，該合同自始就沒有法律效力。
無效合同的法律后果有：
(1)返還財產：合同被認定無效后，雙方應將財產關系回復到前的狀態，已從對方取得財產的一方，應將其所取得的財產返還給對方。現孫xx已將工程款支付給白xx，白xx本應全部予以返還，但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合，成為孫xx房屋的添附價值，故此部分工程款無需返還，白xx應返還余下的.工程款20400元。
(2)賠償損失：凡無效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產損失的，有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用，和因白xx施工導致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用，均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產損失，白xx作為此無效合同中有過錯的一方，依法應予賠償。
2.侵權損害賠償的責任
由于施工操作的不慎，造成樓下房屋漏水，構成了對樓下居住戶的侵權，施工人員應承擔侵權責任，對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同，白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員，則白xx為施工人，應承擔此侵權責任，所以本案中要修復費用，理應償還。
裝修合同 篇4
1、墻地磚：客廳、廚房、衛生間
大自然 12000元
2、大理石：門檻、飄窗、衛生間臺盆
金線米黃、中國黑等 4800元
3、地板： 房間、起居室 11200元
4、坐便器： 箭牌 3000元
5、龍頭：淋浴房、臺盆、水漕、洗衣機 6500元
6、拖把頭(2個)及落水
克萊頓 830元
7、地漏、銅角閥：
天莎 1500元
8、板材、線條：
綠峰、柳桉等 8000元
9、吊頂材料：
佳樂彩 2600元
10、門類：房門、移門
德樂移門 7400元
金斧柳桉工藝門、櫥板門等 2600元
11、家具五金：合頁、吊輪、吊軌、門吸等
品良、APK、信凱、安派克 580元
12、油漆涂料：
立邦、鴿牌 5300元
油漆輔料 1200元
13、開心脫排+煤氣灶 2240元
14、奧普浴霸(2個) 1020元
15、水管
尊雅PPR熱熔管 2640元
16、象牌水泥 2475元
17、其他輔料：
黃沙、釘子、膠水、麻花鉆等 3700元
水暖五金等 1114元
電工輔料 2400元|
18、人工費 13000元
19、設計費、管理費、稅金等： 4000元(左右)|
20、整體櫥柜
米蘭(吉林森工露水河板、純亞克力臺面)17000元
21、全套柏木家具：32200元
22、開關插座
朗能或西蒙50 2300元
23、封陽臺(2個)、半封露臺 7200元
24、雨蓬 1200元
25、臺盆、臺盆柜、龍頭等 3000元
26、主臥衣柜、床、床頭柜 3000元
27、燈具 2500元
28、窗簾 3000元
總 計 ： 171499元
裝修必須用的材料包括：
一、客廳、臥室
1.建材類：地磚、油漆、踢腳線、地板、涂料、石膏線
2.燈具類：主燈、射燈、落地燈
3.布藝類：窗簾
4.五金類：窗簾滑軌、門鎖、門吸、合頁、開關面板、電源插座、電視插座、空調插座
二、廚房
1.建材類：地磚、墻磚、吊頂、櫥柜
2.燈具類：主燈、射燈、櫥柜燈
3.電器類：灶具、油煙機
4.五金類：水槽、水槽龍頭、地漏、門鎖、門吸、合頁、開關面板、電源插座、角閥
三、衛浴
1.建材類：地磚、墻磚、吊頂
2.燈具類：主燈、射燈
3.電器類：換氣扇、浴霸
4.潔具類：座便器、浴缸、淋浴屏
5.五金類：手紙架、置物架、毛巾桿、浴巾架、肥皂架、衣帽鉤、浴缸龍頭、門鎖、門吸、合頁、開關面板、電源插座、角閥、花灑、面盆用龍頭
【房屋裝修合同注意事項】
一、簽合同的時機：業主在與木工裝修公司簽訂合同前，應該是與木工裝修公司把相關問題都已談妥才能簽的。如果還沒想好，但是又想盡快進入施工階段而匆忙決定的話，就會給后期的施工帶來更多麻煩。所以，小編建議您，在簽訂合同前，還是與木工裝修公司把有關設計、材料、價格、施工等商量清楚，在做決定，會比較穩妥。前期累一點，后期就輕松點。
二、木工裝修公司手續是否齊全：為了自己安心，你需要查看該木工裝修公司的營業執照，確保你找的公司是一家合法經營的公司，如果該公司是分支機構，那你還需要對方出示法人委托書。另外，你還可以查看他們的資質證明。
三、合同文件是否齊全：木工裝修合同并不只是一份純合同書，還應該包含工程預算表、設計圖紙(原始圖紙和后期設計方案圖紙)、承諾書、施工項目的工藝說明、施工計劃和進度表，以及甲乙雙方材料采購單，還有工程驗收單等。這些文件的存在，是為了保證后期施工的有序進行，減少木工裝修拖延工期的'現象。
四、合同的條款是否完善：合同條款是需要花點時間仔細閱讀的。有些業主因為看到條款太多，沒有耐心繼續看下去，就大概看一下，導致后期施工中出現問題又來怪裝修公司。木工裝修公司做的合同，條款雖多，并不代表你的權益就得到了維護，如果不仔細檢查，被坑的話就悔之晚矣。所以，在簽之前，還是有點耐心慢慢看下去比較好。檢查合同條款主要是看木工裝修的造價、施工流程、工期的安排、甲乙雙方的責任與義務(包含違約責任)、付款方式、質量驗收標準等。
五、確定合同份數并蓋章：合同一般都是正本一式兩份，委托方和承接方各一份，副本一式三份，木工裝修市場一份，施工隊一份，物業公司一份;如有委托家裝監理進行監督管理，需再加一份給監理公司參照。
最后，記住加蓋公章。合同沒蓋章，就不具備法律效力，日后出現問題，就無法追究木工裝修公司的責任。
裝修合同 篇5
發包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法
第一條 乙方資質情況
1.1資質證書號碼：
1.2發證機關：
1.3資質專業及等級：
第二條 乙方承包內容及承包方式
2.1工程名稱：
2.2工程地點：
2.3施工內容及承包范圍： 工程深化設計、
2.4施工方式：包工、包料。
2.5精裝修工程施工的主要項目：
2.5.1配合甲方及時進行深化設計。
2.5.2吊頂工程施工所有工作內容;
2.5.3地面工程施工所有工作內容;
2.5.4墻柱面工程施工所有工作內容;
2.5.5其他精裝修工程(不銹鋼裝飾條、衛生間洗漱臺面等)
2.5.6為完成精裝修工程施工所采取的所有措施;
2.5.7腳手架搭拆;
2.5.8以上未包含的乙方施工范圍內的深化設計圖紙中的所有精裝修內容的施工;
2.5.9乙方施工范圍內的精裝修施工的所有資料(包括竣工資料、竣工圖的編制等);
2.6 其他工作
2.6.1乙方施工范圍內進出場的各種材料、設備的水平、垂直倒運、堆碼整齊、清理及裝卸車;
2.6.2標高控制點由乙方自行負責;
2.6.3工程項目生產和安全文明施工所需的建設、維護、維修及拆除工作。
2.6.4為保證工期、質量和安全、文明施工所投入的各項工作和費用。
第三條 施工工期
3.1施工工期：
施工始于： 年 月 日，止于： 年 月 日。
乙方必須滿足工期要求，若乙方不滿足甲方的工期要求按本合同第10.2.2條款執行。甲方要求的的階段性節點工期文件若乙方拒絕簽字，甲方有權扣除總結算價款的10%作為對乙方的處罰。
3.2 當發生下列情況后，經甲方書面認可工期可以相應順延：
3.2.1發生不可抗力;
3.2.2工地非乙方原因停水、停電累計超過8小時;
3.2.3甲供材料供應不及時，乙方報甲方書面確認，但按照進度計劃各工序的有效施工時間不變。
3.3 如發生上述所列情況，造成停窩工時，乙方及時用書面形式將詳細原因交甲方審查認可順延相應工期。
第四條 工程質量管理要求及工程驗收
4.1 乙方施工質量符合甲方質量體系要求，并保證實現。
4.2乙方所施工工程項目質量嚴重違反甲方質量體系要求的有關規定，甲方有權單方面終止合同，一切損失由乙方承擔。
4.3乙方必須根據設計要求、國家規范、行業標準及工程實際情況進行深化設計，確保設計安全、可靠，實現設計意圖，滿足功能要求。
4.4 工程驗收依照國家現行頒布的《工程施工及驗收規范》及 市的有關質量驗收標準。
4.5驗收結果或工程竣工驗收結果表明乙方施工質量不合格時，乙方應負責承擔由此導致的甲方的相關損失。
4.6 乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收，以及甲方按建設單位或建設行政主管部門要求的涉及乙方工作內容、施工場地的檢查、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收，乙方應
第五條 甲方義務
5.1 甲方委派 同志為施工現場負責人，對工程質量、進度、安全及文明施工等情況進行監督，定期召開例會，組織有關部門進行竣工驗收。
5.2 協助乙方協調處理外部各方面的關系和問題。
5.3 對施工進度質量、施工技術、安全生產等方面進行全面監督。
5.4按合同約定按時支付工程款。
第六條 乙方義務
6.1 乙方委派 同志為現場項目負責人，全面負責合同要求的各項工作。
6.2乙方應全面、準確地按照國家技術規范、行業標準和設計院的設計要求進行深化設計，出設計施工圖紙，并取得甲方的認可。
6.3按甲方的要求全面配合其他工序或工作的實施(如門窗、空調、消防工程等)，包括進行技術支持和相關節點處理。乙方應接受和配合甲方及監理單位對施工過程中的檢查和試驗抽檢，乙方自身亦應該按照國家規范和設計要求進行各種需要的檢測和試驗，并承擔一切費用。檢驗試驗報告等應及時提供給甲方。
6.4乙方施工范圍內的材料和垃圾自行運輸，為此發生的和相關部門(如：環衛、渣土、交通)的外部協調關系乙方自行協調并承擔相關費用。
第七條 安全施工與安全防護
7.1 乙方進入施工現場必須組織操作工人進行安全培訓，并上交特殊工種上崗證，經甲方認可后方可施工，否則所有工序不得開工，否則造成的一切后果由乙方自負。
7.2乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準進行施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全管理不到位或措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用，由乙方承擔。
7.3乙方施工所需的安全帽、安全帶、工作服等由乙方自備。
7.4乙方的人員、設備、材料等發生的`一切事故或損失由乙方負責。
7.5安全生產詳細條款執行雙方簽訂的《建筑安裝工程施工安全生產協議》。
第八條 施工變更
施工中如發生對原設計、工作內容、材質進行變更，必須經過甲方同意后才可變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。
第九條 工程價款計價標準及計價依據
9.1施工價款的確定：
9.1.1執行綜合單價包干，具體為詳見附件單價明細表：
9.1.2人工市場價格波動及政策調整、材料市場價格上漲等一切風險費用，費用不另增加。
9.1.3施工過程中由甲方提供用水、用電。
9.3合同暫定價：￥ 元(人民幣大寫 元整)。
第十條 對材料及質量的控制。
10.1精裝修所有施工材料
10.1.1主材由乙方提供樣板，經雙方協商后確定材料單價，并將乙方所提供的樣板進行封樣。
10.2.2甲供材料由甲方控制、乙方按需領取。
10.2.3所有材料必須送甲方指定符合條件的、經監理考察合格的實驗室進行材料檢測。
10.2.4進場時必須及時通知甲方物資部人員及工程技術部人員進行抽檢，否則造成的一切損失由乙方承擔。
10.2.5乙方采用的材料的規格、型號、品牌、產地等均應符合設計和甲方要求，材料選用堅決杜絕以次充好，使用假冒偽劣產品。否則，乙方應承擔相應的違約責任。
10.2.6 乙方使用的材料應符合國家室內裝修工程環保標準要求。
第十一條 結算及付款
11.1甲方采取月付款的形式進行施工進度款的支付，每月驗工批復后10日內支付當月批復驗工值的80%的工程款，工程完工經初驗優良后累計支付至累計批復驗工產值的90%即停止支付。
11.2工程全部完工，經聯合驗收確定優良后，乙方將按合同編制全面的結算報告，上報甲方。待甲方各相關部分和人員在結算意見書上簽字后，按甲方的規定和程序進行結算審核工作。審核后的結算經甲方項目經理簽字認可并加蓋雙方單位公章后結算書方能生效。工程結算后3個月內付至結算總金額的95%，工程質保期結束后一個月內付清質量保修金(扣除維修支出費用和補償金)。
11.3乙方委托 與甲方進行工程結算和工程款支付工作，甲方以支票的形式支付乙方工程款，每次付款時，乙方須向甲方提供相應金額的發票，否則，甲方有權拒絕支
第十二條 保險
12.1 乙方必須為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險，并為施工場地內自有人員生命財產和施工機械辦理保險，支付保險費用。
12.2事故發生時，乙方和甲方有責任采取必要的措施，防止或減少損失。
第十三條 竣工資料提供
工程竣工經質檢站驗收優良后，乙方向甲方提供完整的竣工資料。
第十四條 違約和爭議
甲方和乙方在履行合同時發生爭議，可以自行解決或要求有關主管部門調解，任何一方不愿和解、調解或和解、調解不成的，雙方約定采用向工程所在地人民法院起訴方式解決爭議。
第十五條 其它
15.1 雙方履行完合同全部義務，結算價款支付完畢，乙方向甲方交付勞動作業成果，并經甲方驗收滿足要求后，本合同即告終止。
15.2 本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。
15.3 簽訂本合同時，承包人必須出具法人授權委托書，作為本合同的附件。
15.4本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
第十六條 合同解釋順序
1.合同的補充協議
2.本合同
第十七條 合同生效
合同訂立時間： 年 月 日，雙方簽字蓋章后即生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝修合同 篇6
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經工商行政管理機關核準登記，并持有市建委頒發的《建筑業企業資質證書》的企業。
2.工程地址：__________________________________________________
3.居室規格：__________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。
⑴____室，計__________平方米;
⑵_____廳，計__________平方米;
⑶_____廚房，計__________平方米;
⑷_____衛生間，計__________平方米;
⑸_____陽臺，計__________平方米;
⑹______過道，計_______平方米;
⑺其他(注明部位)__________，計_______平方米;
4.工程內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
5.委托方式：_____________________________________
6.工程開工日期：_______年_______月________日
7.竣工日期：__________年_________月_________日
工程總天數：_____________天
第二條：工程價款
工程價款(金額大寫)元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1.材料款_______元;
2.人工費_________元;
3.設計費________元;
4.施工清運費_________元;
5.搬卸費________元;
6.管理費__________元;
7.稅金(3.41%)___________元;
8.其他費用(注明內容)_____________元;
第三條：質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4.質量檢查監督部門：市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5.凡由甲方自行采購的`材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
第五條：付款方式
1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)
付款百分比按付款方式表進行：
付款要求付款時間付款百分比金額：元
甲方：
乙方：
簽字(蓋章)：
簽字(蓋章)：
年月日
年月日
裝修合同 篇7
甲方：__________市_______________房地產開發有限公司
地址：_________________電話：____________________
乙方：__________市東升鎮__________裝修工程部
地址： 電話：____________________
現甲方有樣板房三間，位于__________市東升鎮_____花園第五期內，承包給乙方裝修，經甲方雙方協商一致，特簽定協議如下：
一、承包裝修工程的內容范圍、方式、時間和質量
1、內容范圍：該工程的內容范圍包括：室內天花板、地面泥水鋪貼、復合地板、房門、衣柜、電視柜、墻身油ici漆，室內配套設施等。(詳細見室內裝修預算表)
2、承包方式：乙方包工包料，裝修所用水、電均由乙自負。
3、工程完成時間：_____年_____月_____日。
4、工程質量：按國家規定建筑裝修標準執行。
二、乙方責任：
1、因甲方對裝修工程要求時間短，為保證甲方裝修按時完成，乙方在_____年_____月_____日前必須完成全部工程。
2、工程峻工后經雙方實地驗收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的'材料及費用由乙方負責并返工。
3、乙方在安裝、裝修期間施工所發生的一切安全責任事故，由乙方負責，甲方不負任何責任。
三、本合同工程總值人民幣：__________元，大寫：_________________________。(包開發票)
其中：
1、_____號樓_____座__________房室內裝修費用：_______________元
2、_____號樓_____座__________房室內裝修費用：_______________元
3、_____號樓_____座__________房室內裝修費用：_______________元
四、合同結算使用稅局統一發票。
五、付款方式：
本工程經甲方驗收完成后付款50%，即__________元，余款50%，即__________元，在樣板房售出、業主驗收后付清工程款。
六、保修服務：
乙方向甲方、業主提供保修服務，保修期限為三年。(由甲方售出、業主驗收后起計算)，具體由甲方指定專人或物業管理部門聯系乙方。
七、本協議一式兩份，雙方簽字后生效。本協議在執行過程中，如有未盡事宜可協商解決。
甲方：__________市_____房地產開發有限公司
(蓋章)
乙方：__________市東升鎮_____裝修工程部
(蓋章)
_____年_____月_____日
裝修合同 篇8
發包方(甲方)
承包方(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、建設部《建筑裝飾裝修管理規定》和《深圳市家庭居室裝修管理規定》，結合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經雙方協商達成如下協議：
1、1、工程概況
1. 1. 1 工程名稱：
1. 1. 2 工程地點：
1. 1. 3 承包內容：本合同附件《工程預算書》或《工程項目一覽表》列出的項目以及以下內容：
1. 1. 4 承包方式：
□包工包料; □包工部分包料; □包工不包料
1. 1. 5 工期：
開工日期：2XX年月日
竣工日期：2XX年月日
總日歷天數：天
1. 1. 6 工程質量：
1. 1. 7 合同價款(人民幣大寫)：
￥ (含稅)
2、2、雙方工作
2.1 甲方工作
2.1.1 甲方于開工前天，應向乙方提供已經確認的施工圖紙套(或作法說明份)，并向乙方進行現場交底。
2.1.2 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續，向乙方接通施工所需的水、電，協調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。
2.1.3 清除影響施工的障礙物，對只能部分清空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
2.1.4提供原始水電線路圖紙及裝飾裝修地點鑰匙。
2.1.5指派為甲方駐工地代表，負責對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.1.6 委托為工程監理，監理工程師姓名：。甲方應在開工前將監理工程師的職責、監理范圍以書面形式通知乙方。
2.1.7 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。甲方未辦理裝修的任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔由此造成的經濟損失。
2.1.8 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹古木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
2.1.9 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
2.1.10 知會鄰里在施工期間產生的灰塵和噪音可能對其生活和工作環境造成的影響，協調關系獲得理解并承擔相應責任。
2.1.11 煤氣改造、有線寬頻網絡等工作須由甲方與有關部門配合施工。
2.2乙方工作
2.2.1 由乙方負責設計的工程，乙方提供主要部分的設計效果圖、平面布置圖、水電改造圖、天花布置圖、地面鋪設圖及其他施工圖紙。并組織施工圖紙或作法說明的現場交底。由甲方負責設計的工程，參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底。
2.2.2 擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
2.2.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全和環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。
2.2.4 指派為乙方駐工地代表，負責履行合同，組織施工，按期保質保量完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
2.2.5 甲方直接發包的工程，乙方有義務配合其他施工方施工，以保證工程質量及工程的順利完成。
2.2.6 乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項，如乙方知道或根據經驗應該知道的有關質量問題而未告知甲方，則造成的損失由乙方承擔。
2.2.7 依據《深圳市家庭居室裝修管理規定》第十四條規定，乙方應辦理交納施工入場裝修押金。
2.2.8 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受破壞，做好施工現場保衛和垃圾的清運工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的'關系。
2.2.9 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
2.2.10 乙方在施工中應妥善保管甲方堆放在現場的家私、陳設以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
2.2.11 乙方未按照工程施工規范及環保要求裝修造成的環境污染，乙方有治理的責任。
2.2.12 參加竣工驗收，編制工程結算。
3、3、工期
3.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。每提前一天，甲方支付乙方元。
3.2 甲方未按約定提供圖紙及開工條件而影響工期的，工期相應順延。
3.3 由于甲方變更設計或增加工程量，以及提出增加設計范圍以外的工程項目，造成工期延誤，甲方承擔責任，工期相應順延。
3.4 甲方不按時提供材料或中間工程驗收不及時造成停工和誤工，工期相應順延。
3.5 甲方現場工程師指令有誤或不及時，延誤工期，工期相應順延。
3.6 甲方未按合同約定支付工程預付款、進度款，影響施工正常進行，工期相應順延。
3.7 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
3.8 由于工程質
裝修合同 篇9
需 方：__________________________
供 方：__________________________
為規范商品混凝土購銷行為，保護雙方的合法權益，明確雙方技術經濟責任，保證工程建設正常進行。依照《中華人民共和國合同法》《預拌混凝土》（GB/T14902—20xx）及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，供需雙方就購銷商品混凝土事項協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、供應混凝土量 10600 m3（結算時按實際數量結算）
四、供貨期：由 年 月 日至 年 月 日
五、需方委托供方供應預拌混凝土，經雙方議定產品名稱、強度等級、坍落度、數量、單價
六、供貨量的確認
1、商品混凝土的供貨量以成型砼量為準，需方應指定其合法代表人簽認供方的混凝土隨車發貨單，該發貨單作為供方實際供應混凝土數量的結算依據。
2、需方可對供方提供的混凝土量進行隨機抽驗，抽驗費用由需方承擔。如同一批次抽驗的數量不少于2車，且平均欠量大于3%時，供方應按該次抽驗的總欠量的2倍數額賠償并負責該批次抽驗費用。
七、商品混凝土質量標準要求
供方所提供的混凝土及使用的原材料，其質量應符合國家標準GB14902—20xx《預拌混凝土》及其所引用的相關技術標準。
八、需方的基本權利和義務
1、需方應在澆筑混凝土的1天前，以提交訂貨單或其他有效方式將所需混凝土的強度等級、數量、坍落度、澆筑部位、澆筑方式、交貨地點及其他有關要求通知供方；如遇需方不可預見的情況造成混凝土澆筑時間臨時改變的，需方應及時通知供方。
2、需方應在建筑工地為商品混凝土的運輸、使用提供必備的條件，保證施工現場道路暢通，有必要的供水、照明等設施和停車場地，并安排專人在現場負責調度指揮，保證車輛和隨車人員順利進出工地。
3、混凝土攪拌車到達工地后，需方應在30分鐘內辦完查驗交接手續，并安排在90分鐘內卸料完畢。
4、若供方提供的混凝土質量性能指標不符合國家標準或有關約定，需方有權拒收。
5、需方不得對混凝土加水或其他未經約定的摻合料。
九、供方的基本權利和義務
1、供應商應建立健全質量保證體系，嚴格按國家標準和規范組織生產，根據合同和需方通知要求，保質、保量、按時完成混凝土生產供應任務。水泥采用蒙西水泥，其它材料需方檢驗合格。配合比經需方驗證后，不可隨意調整，調整應提前8天通知需方。
2、供方負責按國家規范設計商品混凝土的配合比，同一部位的混凝土必須使用同一配比并采用同一品種規格的原材料。供方應及時按不同混凝土品種等級向需方提供商品混凝土出廠質量證明書和產品使用說明書，需方付清貨款時應提供全部有關技術資料。
3、供方運送車輛和隨車人員進入現場后，必須服從需方負責人員的調度指揮，提供優質服務
4、供方應積極配合需方對混凝土質量和供應量的抽查，出現爭議時，供方應及時派員進行協商處理。如因供應方原因造成需方出現質量問題，供應方應該承擔賠償責任。
5、供方不得拒絕供應小批量商品混凝土。
6、如需方有不按合同約定支付貨款等違約行為，供方應積極進行協商。如協商未果，可在提前15天書面通知需方的情況下，停止向需方供應混凝土。
十、結算和付款方式
1、結算方式：
供方根據需方簽認的.發貨單每月一次編制結算表，并提供給需方，由需方在結算表上蓋章確認數量及金額。如有異議，需方應在10天內提出，否則視為認可。
2、支付方式：貨款當年支付75%，其余部分次年付清。
十一、違約責任
1、需方違反合同約定逾期支付商品混凝土貨款時，應根據同期中國人民銀行規定的貸款利率，向供方支付所欠貨款的利息，同時承擔違約責任。
2、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十二、不可抗力
1、不可抗力包括因戰爭、動亂、大規模流行疾病、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及風、雨、洪、震等嚴重自然災害。
2、因不可抗力事件導致的費用及延誤的供貨期由雙方按以下方法分別承擔：
⑴所有人員傷亡和設備等財產損失由本方負責。
⑵按需方通知已運至施工場地的混凝土，其損失由需方承擔。
⑶延誤的供貨期相應順延。
⑷因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。
十三、合同的解除
1、有下列情形之一的，供需雙方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同無法履行；
（2）因一方違約（包括因工程停建或緩建、混凝土生產運送設備嚴重故障）致使合同無法履行；
（3）法律規定的其他情形。
2、一方要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，并在發出通知前10天告知對方，通知到達對方時合同解除。
3、合同解除后，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
4、合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。
十四、解決爭議方式
本合同在履行過程中如有爭議，雙方應進行友好協商，協商無效時，按下列途徑進行解決：
1、提請當地仲裁委員會仲裁；
2、如果經當地仲裁委員會仲裁無效，再向人民法院起訴。
十五、其他事項
1、供貨期間價格不宜調整，如需調整雙方可協商調整混凝土供應價格，簽訂補充協議。
2、本合同一式叁份，需方執貳份、供方壹份。
3、本合同如有未盡事宜，應另訂立書面補充合同。補充合同與本合同具有同等法律效力。補充合同未達成之前，依本合同執行，任何一方均無權自行更改合同內容。
4、本合同自供需雙方簽字蓋章之日起生效。
需 方（蓋章）
年 月 日
供 方（蓋章）
年 月 日
裝修合同 篇10
裝修合同是家裝中保護業主權益的重要手段，但是如果業主在簽訂合同時不仔細，那么就會給裝修公司可趁之機。如今裝修公司是想盡一切辦法從業主身上獲取利益。所以業主們一定要了解掌握裝修知識保障自身利益。
一、保修期縮水
有些合同中保修期不明晰或籠統寫成保修一年或兩年。
按照國家規定，住宅室內裝修裝飾工程的最低保修期為兩年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面為五年。對于未明確保修期或保修期縮短的情況，消費者要提出并協商更改。
二、逃避保修責任
有的裝修公司單方規定，消費者在多少天內未結清工程款，將失去免費保修資格。
按規定，裝修方未在規定時間收到工程款，可通過合法途徑維權，對于單方規定的“不予免費保修”則無法律效力。建議消費者在簽訂合同前就與裝修施工方協商，把相關事項寫明。
三、轉嫁納稅義務
有的合同規定，如果消費者索要發票，就要承擔稅額。
消費者有權索取發票，而且也提倡以發票作為維權依據。發票產生的稅收是企業應承擔的義務，制定上述合同條款的施工方有故意逃稅的嫌疑。
四、增加額外條款
有合同規定，施工過程中消費者減少施工項目，需支付該項目減項費，或者規定施工方在施工過程中擁有使用房屋的權利等條款。
施工中如果消費者要求減少施工項目，應按實際情況(施工方已經付出的勞動)收取減項費，在簽訂合同前就應對這些細則協商。施工中，施工方只有對房屋施工的權力，無房屋使用權。
五、工期規定未明確
有些不規范合同中，并未明確規定工期，也未注明工期依照什么方式來計算。
工期由雙方協商，一般為60天。工期的計算方式一般按工作日計算。如果有特殊情況需要改變工期必須經雙方商議，并寫明工期是按工作日還是按日歷天數計算。
六、工期預付款條款不明
有的合同規定，施工預付款開工前支付一部分，施工進度中途支付第二部分，施工結束驗收后支付余款。此處施工中途沒有確切定義，若出現爭議消費者較被動。
對于這些合同條款，不僅要按范本簽訂，還應標明施工進度具體指哪個階段。
簽訂裝修合同注意以下十個方面內容
1、關于合同文件
一個比較完整的家裝合同除了工程預算、設計圖紙以外，還應該包括關鍵施工項目的施工工藝、施工計劃以及甲乙雙方的材料采購單。
施工工藝是一個約束施工方嚴格執行約定工藝做法、防止偷工減料的法寶。而在合同當中要有一個施工計劃，主要是因為目前家庭裝修拖延工期的現象比比皆是，而消費者又很難在施工方開始拖延工期的時候就發現問題，因此，一份比較嚴謹的施工計劃就是消費者保護自己的必要武器。現在很多的家裝合同對于合同甲乙雙方的材料采購單都不太重視，盡管合同里作了一些規定，但是大多比較粗淺，主要反映在對于材料的品牌、采購的時間期限以及驗收的辦法、驗收人員沒有做出明確規定。因此，上述在家庭裝修合同當中一般容易忽視的一些文件盡量不要遺漏。
2、關于設計圖紙
很多家庭裝修的糾紛都反映在對工程項目的理解上。比如對一些項目造型的理解，由于沒有較為詳細的圖紙，可能設計師和消費者在理解上會有一些差距，有的項目由于圖紙不明確，在具體尺寸上也會存在差距。因此，建議您在簽合同的時候，盡量把圖紙準備齊全，避免開工以后再進行這些方面的工作，出現不必要的麻煩。
3、關于工程預算
家庭裝修的工程預算，目前正規裝飾公司交給消費者的一般是比較完整的。一份根據目前使用的.《上海市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》相關表格做出來的工程預算，包括工程項目、數量、單價、參考材料等等在內的關鍵項目基本上不會有什么缺陷。
但是，有的消費者反映，做工程結算的時候，結算金額與自己的預期時常有差距。其實除了在施工過程當中的工程變更所發生的費用變化以外，主要的原因在水電改造上。原來，在裝飾公司和消費者簽訂家裝合同的時候，由于現場一些情況在這個時候不是很清楚，所以報價里一般標注的是水電改造的項目單價，工程總費用里不包含水電改造的費用。而工程結算的時候，做的是所有工程項目的結算，出現差距就是必然的了。因此，在這里建議您，盡量要求裝飾公司在工程報價里給您一個水電改造的參考報價。
4、避免做不到的條款
許多家庭裝修的投訴都是由不切實際的合同條款帶來的。有的合同條款規定了在相關的工程報價之下根本達不到的施工質量，有的合同條款規定了在任何條件下都不可能做到的室內空氣環境條款。比如曾有一位業主在合同的附加條款中要求“裝修完工以后，請專業監測機構對室內環境進行監測，要求室內絕對環保”。但什么是“絕對環保”?首先在概念上搞不清楚，更何況凡是裝修過的住宅都會不同程度存在一定的環境污染問題，任何人或任何公司都做不到“絕對環保”。
【裝修合同】相關文章：
2022裝修合同裝修合同03-14
裝修材料的合同 裝修材料供應合同11-30
裝修公司裝修合同（精選24篇）04-23
裝修的合同03-09
裝修合同07-23
油漆裝修合同06-20
裝修驗收合同06-24
廣州裝修合同06-23
裝修貸款合同06-23
裝修個人合同04-28