建筑工程施工合同精選15篇
在人們的法律意識不斷增強的社會，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的建筑工程施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
建筑工程施工合同1
發包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規規定，參照該項目主體工程條款，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，訂立本協議。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
二、工程范圍：
三、合同工期：
本工程自 年 月 日至 年 月 日，工期日歷 天，不可避免的自然災害除外。
四、質量標準：
達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規范。
五、合同價款：
本工程采用總價包干形式即包工包料的固定價格形式發包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內容共人民幣元整（￥： 元）。
六、工程款的結算及支付：
本協議所涉及工程款的支付：采用無預付款方式，承包人按照本協議要求完成施工任務后，向發包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料，經發包人、監理工程師驗收合格和簽字認可，并通
過相關程序審批后，由發包人支付工程款60%；在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作后，再支付工程款30%，余下10%工程款作為質量保修金在工程保修期滿后無任何質量問題即無息付清。
七、各方權利和義務：
（一）發包人
1、開工前向承包人提供現場的'水準點及完整的施工圖三套。
2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監督等人員參加圖紙會審，并由設計人員交待技術參數及標準。
3、對承包人在施工過程中出現違規操作或出現質量和安全隱患時，有權下達停工通知，并要求在不增加工期情況下予以返工，直至合格為止。
�。ǘ┏邪�
1、按招投標文件和主體工程合同條款規定及國家相關規定辦理工程建設過程中（含招投標）屬于承包人辦理的各項手續，并承擔其稅費。
2、負責施工用水、用電、續接和臨時設施的準備工作及其費用。
3、嚴格按施工圖及說明進行施工，確保工程質量，按合同規定時間如期完工，工程完工后清運建筑垃圾及多余土方，做到工完場清和場地平整。
4、在施工過程中，要注意安全生產、文明施工，如發生安全事故一切責任均由承包人承擔（包括承擔安全部門或機構作出的處罰），發包人概不負責。
5、工程完工后，承包人應及時整理工程結算資料，通過有資質中介機構進行決算，向發包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。
6、承包人應按技術規范要求施工，隨時接受發包人、監理機構和質量監督部門的監督檢查，并為檢查提供便利條件。
7、在簽訂本協議時，承包人以現金的方式交納履約保證金萬元（￥：萬元）到發包人帳戶。依據本次的招標文件規定，若承包人不全面履行合同出現違約情況，發包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。
8、承包人在施工過程中履行完全部條款，待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。
八、質量要求：
參照主體工程合同條款執行。
九、違約責任：
參照主體工程合同條款執行。
十、本協議如與主體工程合同有相抵觸的，以主體工程合同為準。
十一、在工程施工過程中，發包方書面給予承包方的工作聯系函屬本協議的補充文書，與本協議具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份，發包人、承包人各執二份，公證人面軍執一份，自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效，履行完全部合同條款后失效。
十三、未盡事宜，經合同方共同協商解決。
發包人簽章：（公章）
承包人：（公章）
年 月 日
年 月 日
建筑工程施工合同2
發包單位：（以下簡稱甲方）
承包單位：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經濟合同法》及本工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。
一、工程概況：工程
建筑面積：平方米建筑高度：米
建筑層數：層結構類型：框架（磚混）
二、承包范圍與內容：
室內的地磚、廚房、衛生間鑲貼墻磚及材料運輸。
三、承包方式：
包人工費。
四、承包價格：
按實貼面積計算墻面元／M2；地面元/M2。
五、工程期限：
從年月日
到年月日結束（遇不可抗力順延工期，若無故拖延一天，罰款1000元）。
六、付款方式：
工程結束付工程造價的80%，交工后一個月內付15%，余下5%維修期滿付清（建立身份證復印件式臺賬，人及證件必須相符，本人簽字并按手�。�。
七、質量要求：
1、乙方承包的分項工程按國家質量標準驗收，必須達到合格或優良工程驗收標準。
2、乙方必須嚴格按圖施工，按規范施工，按現場技術人員制訂的方案施工，聽從現場技術人員的指揮，積極主動配合其它工種人員的工作。
3、根據甲方提供的`材料尺寸，按規范要求排磚、拼縫、鑲貼，表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護工作。
4、因乙方原因導致工程達不到規范、標準要求，造成返工所發生材料及人工費等經濟損失由乙方承擔，甲方不予計算工作量。工期不予順延，情節嚴重的，甲方有權終止合同。
八、機具的控制：
甲方提供垂直運輸機械，其余運輸工具及鋪貼工具乙方自備。
九、安全要求：
工人必須持證上崗，進工地前必須經過安全教育培訓操作，必須按照國家安全施工規范標準要求施工，禁止違章作業，否則出現工傷事故，全部由乙方負責。
十、違約責任：
1、由于乙方原因，造成停工或窩工延誤的，每延期一天乙方自愿支付甲方違金1000元。
2、乙方應妥善保護施工現場的建筑物及設施，如造成損失照價賠償。
3、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
十一、其他約定：
1、乙方應自覺愛護甲方施工現場內的機械、工器具等其他財產且有保護本班組及其他班組成品半成品及其他勞動成果的責任，如有破壞將追究其相關責任，工作完成后需及時清理場地；做到在保證質量的前提下節約材料，合理利用材料，杜絕浪費，如有浪費則按其浪費部分價值的二倍在結算中扣除。
2、其它未盡事宜，甲、乙方隨時協商，簽訂補充協議，作為本合同附件。
3、本合同一式份，甲乙雙方各執份，本合同自簽訂之日起至結束內有效，待工程結束后自動作廢。
甲方：乙方：
法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：
年月日年月日
建筑工程施工合同3
甲方：
乙方：
承包工種：
經雙方達成協議將樓架搭設拆除分享承包給乙方，根據《建筑法》本著雙方的利益和權力，特制定以下條款：
一、承包工程內容：內外架體搭設所用材料裝卸和文明施工。
二、承包工期：從____年__月__日至____年__月__日，如天氣自然災害工期順延。
三、承包價格：價格按建筑面積每㎡元。
四、付款方式。
根據施工進度每月撥付乙方人工工資，工程完工后，結算付清。
五、甲方責任。
為了工程進度和質量，甲方為乙方提供架體所須材料，乙方需用材料必須前兩天向甲方提供料單，甲方供應，積極配合乙方施工，如按工程進度計劃提前完成，根據情況進行獎勵，如造成停工損失，甲方承擔。
六、乙方責任
(1)乙方施工人員進入工地，必須遵守工地各項制度，
按國家制定的規范要求和技術交底進行施工，聽從工地地統一指揮，對工地任何機械要愛護，不準工人私自挪用工地財務。
(2)乙方搭設架體必須按規范要求進行搭設，必須跟隨所有工種所需要架體的搭設，確保所搭設架體的安全。如發生事故或打架斗毆，根據情節嚴重進行罰款，必須跟隨所有工種，架體搭設的`需求，如拖延或不聽從的造成損失由乙方承擔。
(3)工地制定和安全：乙方使用機械和工具，甲方一次性交付使用。如人為因素造成損失，照價賠償。不得私自挪用工地財務，如情節嚴重，交公安部門處罰。施工現場機械、臨時用電不得私自操作，如造成人身事故，甲方不承認任何責任。非操作不得進入。工人進入現場，必須佩帶安全帽。遵守各項安全制度，并對工人進行崗前教育和崗前交底。
七、補充協議( )
八、本共同甲乙雙方各一份，希望雙方履行合同。如有一方違約，將承擔一切金濟損失。本共同經過結算后終止。
甲方：聯系反式：
乙方：聯系方式
____年__月__日
建筑工程施工合同4
發包方：______________（以下簡稱甲方）
承包方：______________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定，甲、乙雙方經友好協商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議：
1、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施（以下簡稱建筑工程）。
2、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
3、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準，甲方保證手續齊全并獲得批準。
4、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
5、該建筑工程設計由甲方負責，乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設，施工中的安全責任由乙方負責，甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。
6、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準，組織某某建筑公司進行建設。但是，因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。
7、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
8、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工，_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收，視為工程合格，甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格，乙方應負責無償維修，直到驗收合格為止。
9、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本：
（1）該建筑工程竣工驗收合格后30日內，甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。
（2）該建筑工程竣工驗收合格后，甲方每年支付乙方_______%的實際建設成本，每年的_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項在_______月_______日前付清。
10、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責，甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失，乙方應負責賠償。
11、該建筑工程驗收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結構，因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
12、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境，積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責，因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
13、工程竣工驗收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。
14、如一方違反合同約定，違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
15、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的'中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行，審計費用由乙方承擔。
16、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》，由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份，由甲乙雙方各執一份，經雙方簽蓋章后生效。
甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同5
甲方(發包方)：
乙方(承包方)：
經甲乙雙方商定，甲方將老年別墅公寓工程的施工任務交給乙方承擔。為了明確雙方責任，確保工程的進度與質量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎上雙方協商議妥本協議以下各條款，共同監督，嚴格遵守。
第一條：承包方式：
乙方包工不包料，乙方負責自帶機械設備、架材、模板等。以規定的建筑面積計算規則計算建筑面積，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價￥200.0元/㎡人工機械架材費用。
第二條、承包范圍：
施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項工程。
第三條、質量要求：
合格工程
第四條、開竣工日期：
本工程定于____年_____月____日開工，定于____年_____月____日竣工。日歷工期______天。
第五條、人機費支付辦法：
按照形象進度撥付。基礎出土后撥付總人機費的10%;第一層完成后(現澆板澆注完畢)撥付總人機費的50%;屋面和裝飾工程完成撥付總人機費的90%;整個工程完成并交工驗收合格后撥付至總人機費的100%。
每次付款，由乙方寫出書面報告，經甲方技術人員按照合同要求核對工程量及質量情況后簽署意見，審批后撥付。
第六條、雙方責任
一、甲方責任
(一)按照資金撥付辦法及時撥付人機費。
(二)協調好開工前及施工中的水電供應，協調好施工道路的暢通，達到三通一平，并承擔水電及道路三通一平所需的費用。
(三)保證施工中所需材料和構件的及時供應，做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。
(四)負責組織隱蔽工程、驗槽、基礎及主體工程的驗收。
(五)負責協調社會、主管部門及四鄰關系。
二、乙方責任
(一)必須嚴格按照施工圖紙和現行施工質量驗收規范進行施工。
(二)必須聽從甲方和上級主管部門、監督、監理的指揮，配合檢查，執行處理意見。
(三)認真組織施工，編制施工進度計劃，質量保證措施、施工安全措施、技術節約措施、主要技術要求的技術經濟指標等，嚴格執行措施條款，確保工程質量。
(四)提供材料使用計劃，在各種材料使用前7天內向甲方提出書面材料用量計劃。
(五)編制現場文明施工措施，加強文明施工管理，保證道路暢通，并懸掛文明施工和安全施工圖片。
乙方負責每天將施工現場清理干凈，材料、架材堆放整齊，現場無長流水、無長明燈，場地無積水和生活垃圾，達到文明施工的要求。
(六)嚴格安全施工管理，明確事故責任，確保安全施工，杜絕事故的發生。如發生安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。
(七)提供所有所需的`施工人員、機械架材及生產工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等)，腳手架桿、板、扣件等，測量設備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等，并承擔其全部費用。
(八)已竣工工程未交工前，負責已完工程的成品保護。
(九)乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格后，經甲方、監理、質檢站驗收合格后，方可進入下道工序。
(十)因施工不合格造成返工，乙方負責承擔由此引發的一切損失和費用。
(十一)人為造成材料半成品損壞的，按照實際價格從撥付人機費內扣除。
(十二)乙方不得將工程轉包，如轉包，甲方有權中止合同，下余人機費甲方拒付。
(十三)施工現場的臨時用電應嚴格按照操作規程進行，嚴格執行三相五線制，臨時用電所用的電料必須合格，接電后把閘刀蓋蓋好，確保用電安全。
第七條、工程變更
單項變更項目人工費在壹千元以內的甲方不付，壹千元以外計入決算。施工現場無任何計時工，停水、停電、圖紙變更、機械故障等原因引起的停工，工人的生活費、人工費計機械架材的停滯費等，均由乙方承擔，甲方不承擔任何費用。
本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，本協議自簽訂之日起生效，至人機費撥付完畢之日失效。
未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
乙方：
____年_____月____日
____年_____月____日
建筑工程施工合同6
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將 工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱:
地 點: 。
二、承包方式
三、工程承包內容
四、合同價款
五、 付款方式
六、總工期要求 個工作日。
七、甲方責任
1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。 2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。
建筑工程申請認證! 財富值雙倍 檢索優先 專屬展現 同行交流
2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任:質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款 元。
九、工程質量、安全及保修
1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的'安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
建筑工程施工合同7
發包方（以下簡稱甲方）： 承包方（以下簡稱乙方）：
為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協商一致，特訂立本協議。
一、工程名稱：xxx。
二、工程地點：xxx。
三、工程施工范圍及技術要求：
詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價：
本工程預算價為xx萬元整）（詳見工程預算書）。
五、承包方式：
包工包料。
六、結算方式：
本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。
七、付款方式：
工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。
八、工程工期：
工期總日歷天數為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求：
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的`工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項：
1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協議。
2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。
十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份），乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件：施工圖紙及工程預算書
甲 方（蓋章）： 乙 方（蓋章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
簽訂日期：
建筑工程施工合同8
甲方：__________
乙方：__________
甲方委托乙方承建保鮮庫工程，為使工程順利進行，遵照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》等法規，結合本工程的具體情況，經雙方洽商，特制定本合同如下：
一、工程概況：
1、工程名稱：冷凍庫（177;5℃）、冷凍庫-18℃
2、工程尺寸：冷凍庫：
3、工程地點：
4、工程合同總價款：元整（:元）
5、施工時間：合同簽訂之日，乙方收到全額工程款60%后開工承建。
二、工程質量標準及要求：
1、制冷系統符合制冷行業安裝規范；
2、實現全自動控制；
3、保鮮庫達到177;5℃，冷凍庫達到-18℃。
三、工程內容及項目價格：
1、保溫
2、采用高密聚氨酯噴泡1000元3（27.543，計27540元）立方米數按實際測量為準。保鮮庫制冷系統：采用高配制冷系統機組采用國產原裝比澤爾壓縮機8.2，8500元冷凝器采用足平純紫銅管冷凝器：2500元原裝足平吊頂風機：5800元國標貯液罐：650元國標膨脹閥：400國標電磁閥：330元冷庫專用低溫制冷劑：850元銅管及保溫材料：1500元支架及排水管：150元包裝、長途運輸費：350元國標過濾器：150元國標電線、電纜：200元冷庫專用微電腦電控箱：800元高密聚氨酯發泡保溫門：1650元高低壓油壓壓力表：120元（60215;
2）安裝調試費：1600元合計：25,550元冷凍庫配置方案與冷鮮庫一樣，冷凍庫保溫門1500元，255XXXX0215;2-150元50950元總計：78490元
四、合同付款方式：
1、合同簽訂后，甲方應付總工程款的60%即47094元后開工承建，同時合同生效。
2、機組設備到現場后，再付余款的80%即25117元。余款待工程結束后，一次性結清。如到期不付款，甲方每天向乙方付工程款5%的違約金。
五、甲、乙雙方責任：
1、甲方責任：
�。�1）負責施工現場的臨時用電，將動力電引至乙方冷庫微電腦電控箱內。
�。�2）負責提供庫房供乙方存放冷庫必用的`設備和材料，協助乙方搞好安全保衛工作。
（3）履行本合同應盡其他未盡事宜。
2、乙方責任：
�。�1）嚴格按照國家有關規范，安全文明施工，如發生責任事故應由乙方承擔。
�。�2）工程未交付使用前，協助甲方做好保護工作。
（3）冷庫內部涉及的土建工程由甲方負責施工，達到乙方工程要求標準。
（3）堅持質量第一、信譽至上的原則，乙方采購的設備應符合國家有關規范要求，手續齊全，并附有國家質檢部門認可的質量證書。
�。�4）乙方對其所承包的工程保修期為________年，終身維護。________年內因質量問題乙方負責維修或更換（除電網電壓不穩、缺相或其他人為因素造成損壞，乙方不負任何責任）。
六、合同生效及其他：
�。�1）本合同雙方代表人簽字蓋章，乙方收到工程款后，本合同生效。
�。�2）本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
�。�3）本合同未盡事宜，雙方本著友好合作的態度，簽署書面修改或增補協議，與本合同具有同等的法律效力。注：如采用10.2比澤爾機組，相差3000元215;26000元。如采用國產谷輪機8機組，相差1000元215;220元。
甲方簽字：__________
乙方簽字：________
_____年_____月____日
建筑工程施工合同9
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的.工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同10
發包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《合同法》、《建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、工程承包方式、范圍及材料供應
三、合同工期
自 年 月 日止 年 月 日。
四、合同價款
金額（大寫）： ￥：
五、適用法律、標準及規范《合同法》、現行《施工規范》、《驗收規范》和有關執行標準及規范。
六、決算方式：
七、安全施工、文明施工。
1．承包人必須有現場安全施工管理機構，配備專職安全員。在施工過程中，必須遵守操作規程，搞好安全生產、安全施工，保證人員的人身安全，獨立承擔大小安全事故和其他責任事故的責任。
2．承包人必須精心組織，加強現場管理，做到文明施工，每天做到工完場清，在發包人領導下，做好與其他施工單位的協調、配合工作。
八、合同價款的支付
雙方約定的工程款支付時間：①工程開工按工程形象進度的 %付款。②工程竣工驗收評為合格，辦理完工程結算后再付工程總造價的' %，③剩余5%的尾數作為質量保修金，待工程保質期滿無質量問題后付清。
九、工程變更
組織施工中，如必須變更設計，以甲乙雙方簽證的變更通知單作為結算依據。
十、其他
本工程嚴禁轉包，一經發現取消施工資格，作退場處理，并處以承包人 元罰款，從工程款中扣除。
十一、質量保修期
質量保修期從工程實際竣工驗收之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質量保修期。
工程竣工后，經雙方協商確定驗收時間，組織竣工驗收。驗收合格后，由乙方負責養一年內的維修、保養，費用由承包人負責。一年后無明顯質量問題，驗收合格后，辦理結清尾款手續。結尾款時時必須持生活公司書面通知單方可支付尾款。
十二、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。
十三、本合同一式捌份，雙方各執肆份。
十四、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
發包人： 承包人：
法定代表人： 法定代表人：
建筑工程施工合同11
按照《中華人民共和國合同法》的規定結合本合同項下工程的具體情況，雙方經協商達成一致協議并書立本合同以資共同遵照履行：
第1條 工程概況
1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地點：本市橋口區太平洋
1.3承包范圍：舊房拆除，新房重建
1.4承包方式：包工包料
1.5建設工期：本工程自20xx年3月28日開工，于20xx年5月28日竣工
1.6工程質量：參照國家房屋質量有關要求
1.7合同價款（人民幣大寫）：×叁×佰×叁×拾元每平方米（根據建筑施工完成后實際面積結算）
第2條 甲方工作
2.1開工前10天，向乙方進行現場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物；向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設備，并說明使用注意事項；辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續。
2.2指派[ ]為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量，進度進行檢查。
2.3協調有關部門做好現場保衛，消防，垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的現場交底，擬定施工方案和進度計劃[附件一]，交甲方審定。
3.2指派[ ]為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范，安全操作規程，防火安全規定，環境保護規定；嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物，設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
第5條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》，《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲，乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知10日內組織驗收，并辦理驗收，移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的.看管費用和相關費用。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結算后二個月內根據實際情形結算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后3日內，甲方支付總計工程款的30%，計人民幣×元；
第一層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；
第二層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；
第三層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；
全部內外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；
全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%，實際面積的差價與此同時結算。
6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢。
第7條 關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料[附件二]，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。
7.2凡由乙方采購的材料，設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》，《建筑安裝工人安全操作規程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規，規范。
8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條 獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方100元。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元違約金。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具，陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協商，調解解決或者協商，調解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
11.1本合同正本兩份，雙方各執一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
附件一：施工圖紙或作法說明
附件二：乙方提供材料及施工質量要求
1.水泥，使用黃石華新水泥，梁柱現澆使用號，墻，地粉砌使用號；
2.水泥與黃沙的比例在梁柱現澆中不得少于；在墻，地粉砌中不得少于；
3.內外墻粉砌厚度不得少于×MM；地坪厚度不得少于×MM；
3.鋼筋，梁柱中使用直徑不得小于18MM，陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM；
4.任何墻壁厚度不得小于240MM；
5.其他約定：
延伸閱讀： 工程質量 驗收效果 生產安全
建筑工程施工合同12
甲方：_________________
乙方：_________________
現甲方在自己新地基上新建一幢磚混結構住宅樓，由乙方負責承包室內外裝飾工程施工。經雙方協商，本著平等自愿原則，簽訂以下小型建筑工程施工合同條款：_________________
一、工程概況
外墻貼磚、屋面蓋瓦、室內墻裙高1.5米及鋪設地板磚、樓梯踏步、衛生間貼磚，即水電和膩子粉刮白除外的一切內外裝飾工程。
二、承包形式
干包，包工不包料。
1.整個工程甲方提供所需的建筑材料，伙食、副食由乙方自行購買和加工。
2.整個工程所需的腳手架以及其它施工用具由乙方提供，并負責安裝、拆除和拖運。
3.整個工程所需人工由乙方提供，甲方不參與施工。
4.甲方需提供施工和生活所需的水、電。
三、承包價格
1.按實際施工建筑面積240平方米計算，每平方米壹佰伍拾伍元，不含以下部分：_________________屋面包干價柒仟捌佰元，出檐蓋瓦每米捌拾元，六大角貼磚壹仟伍佰元。
四、付款方式
開工預付壹萬元，余款在工程完工驗收后一次結算付清。
五、質量要求
乙方必須嚴格按甲方認可的施程序施工，按國家現行的'施工規范操作，每道工序必須經甲方同意后，才能進行下一道工序施工。裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。經雙方認可，竣工驗收后半年內出現施工質量問題，乙方負責無償為甲方返工維修。
甲方：_________________
乙方：_________________
________年____月____日
建筑工程施工合同13
甲方：_______________
乙方：_______________
甲方為了發展村級公益事業，加快村級環境面貌提升進度，計劃通過一事一議項目硬化村內道路。本著雙方自愿、友好合作的前提、并經村民代表會議表決通過，甲乙雙方達成協議如下：
一、施工范圍：________村村內主街道硬化________米，路寬________米，合計________平米;水泥厚度________厘米。
二、完工及驗收日期：合同簽訂之日起________個月內完工，完工后________個工作日內由甲方按合同約定進行驗收。
三、合同金額：承包總價款_______________元、款計(大寫)_______________。
四、付款方式：完工后________日內由甲方負責驗收，驗收合格后立即清算工程款;本著互相尊重的`原則，甲方在經濟條件充裕的情況下可提前支付乙方部分工程款，待工程完結后出示相關付款手續辦理工程款結清事項。
五、權利和義務：甲方有義務為乙方施工提供便利，并解決可能出現的村民糾紛，如乙方正常施工遭受村民攔阻，且甲方未盡調解義務造成的施工延期，乙方不負擔任何賠償責任，并有權力向甲方追討誤工費用。
六、違約責任：乙方如果無正當理由超期完工，每天支付________元賠償金;乙方超期________個月或因工程質量問題達不到甲方驗收標準視同違約甲方不負擔任何施工費用。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同自簽字之日起立即生效!
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同14
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就下述建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
工程立項批準文號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
—2—
工程質量標準：合格
五、合同價款
金額(大寫)： 元(人民幣)
(小寫)： 元(人民幣)
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、本合同通用條款
4、中標通知書
5、招標文件及答疑澄清
6、投標文件
7、工程建設標準、規范及有關技術文件
8、圖紙
9、工程量清單
10、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的.期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 簽字蓋章 后生效。本合同一式 四 份，雙方各執 兩 份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日：
建筑工程施工合同15
甲方：乙方：(以下簡稱甲方)現委托(以下簡稱乙方)承擔工程。經甲、乙雙方充分協商，簽訂合同如下：
一、工程概況：
1.工程名稱：
2.工程地址：
3.工程概況：
二、甲乙雙方的責任和義務
1.甲方負責提供本工程施工人員的施工場地、樓層施工用電和用水;并提供施工現場專用的有安全防盜措施的倉庫，以保證乙方能順利如期完成工程工期。并承擔以下義務：●按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收●按時支付工程進度款
2.乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料，并保證材料的質量;乙方應在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作：●場地的管道安放及布線●設備的安裝調試
三、工程時間和進度
1、合同簽訂后，乙方開始對現場進行布線施工和測試線路，完成后通知技術人員入場。
2、工程中甲方對信息點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單，
3、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方應友好協商解決。
四、工程及工程量的變更
1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，甲方必須向乙方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。
2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。
五、工程驗收
1.采用完工總驗收的方式。
2.工程驗收標準。監控圖象清晰，符合國家規范要求，終端合格率為100%。
3、雙方人員進行驗收，由雙方人員簽字，驗收合格報告作為付款依據。
4、工程完工，乙方應根據實際布線、信息點位置出具詳細的竣工圖紙。
六、系統保證及工程維護乙方提供質量保證。在工程驗收合格后________年內，因設備自身質量問題發生故障，由乙方更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當造成設備損壞，乙方有償提供設備配件。
七、合同金額監控設備及安裝調試費用總金額為：元(人民幣：萬元整)。
八、支付條款
1.本合同簽定后，甲方向乙方支付合同總金額的%的工程進度款。
2.系統完工后，甲方向乙方支付合同總金額的%的.工程進度款。
3.系統完工并由甲方驗收完畢后，甲方向乙方付清其余%的款項。
4.合同執行過程中工程量的增減，則根據工程聯系單，對材料和工作量的增減進行核算，其增減的費用按第八項支付條款決算。
九、售后服務乙方提供________年維護，________年后按成本收取維護費用，響應時間24小時。
十、人力不可抗拒因素如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其它經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。十
一、違約責任
1.甲、乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。
2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙雙方中一方廢除合同，需向另一方支付工程總金額%的違約金。
3.如甲方未能按照合同條十
二、解決合同爭議的方式本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向當地人民法院提出訴訟。十
三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章即生效(傳真件有效)。
2.本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。 〈附設備清單〉
3.本合同執行過程中，所有補充協議經甲乙雙方協商簽定，蓋章之日起生效，屬合同的組成部分。
4.本合若有未盡事宜，雙方友好協商解決。甲、乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
【建筑工程施工合同】相關文章：
建筑裝飾工程施工合同02-19
建筑修繕工程施工合同02-07
建筑工程施工合同06-14
建筑工程施工合同02-17
建筑裝飾工程施工合同02-17
【熱門】建筑工程施工合同05-01
建筑工程施工合同【推薦】05-04
【推薦】建筑工程施工合同05-05
建筑工程施工合同【薦】06-14
建筑工程施工合同【精】04-24