委托施工合同(15篇)
隨著法律知識的普及，合同的地位越來越不容忽視，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務(wù)。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編整理的委托施工合同，希望能夠幫助到大家。
委托施工合同1
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
身份證號碼：
本著公平合理、互惠互利的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方將室內(nèi)裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、承包范圍：
居室面積：居室間數(shù)：
4、工程內(nèi)容(附工程設(shè)計圖紙、工程預(yù)算報價書)
二、承包方式：
1、工期：____天，自____年____月____日開工，于____年____月____日竣工。
2、工程承包價款：
A、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結(jié)算(附工程項目承包單價表)。
B、工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。
3、承包信譽保證及質(zhì)保條款：
A、根據(jù)甲方公司工程管理規(guī)定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金xxx元。甲方財務(wù)部出具相應(yīng)收據(jù)，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內(nèi)返還乙方。
B、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發(fā)生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規(guī)定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權(quán)在其信譽保證金中做出相應(yīng)處罰。
C、工程竣工驗收合格后，乙方無條件執(zhí)行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質(zhì)保金(即；________元)。保修期內(nèi)發(fā)生一切費用及經(jīng)濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應(yīng)在12小時內(nèi)安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權(quán)在其工程質(zhì)保金中做出相應(yīng)處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質(zhì)保金。
4、工程質(zhì)量及管理約定：
A、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。
B、工程驗收合格后，乙方應(yīng)負責在一周內(nèi)收取業(yè)主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
5、工程款支付方式：
A、合同簽定后，甲方根據(jù)乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現(xiàn)場項目管理人員簽發(fā)領(lǐng)款單，乙方到甲方財務(wù)部領(lǐng)款。
B、乙方工程承包款累計領(lǐng)取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的.______%，尾款待工程竣工后與甲方進行結(jié)算。結(jié)算時間為工程竣工驗收后______天內(nèi)。
6、雙方其它約定：
三、工程質(zhì)量要求：
按《家庭裝飾工程施工和質(zhì)量驗收標準》由設(shè)計員或施工監(jiān)理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，甲方有權(quán)勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經(jīng)濟賠償責任由乙方承擔。
四、甲方的責任及義務(wù)
1、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續(xù)。
2、開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現(xiàn)場交底。
3、派監(jiān)理對現(xiàn)場施工進行工藝、工序、質(zhì)量、進度的監(jiān)督。
4、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結(jié)算。
五、乙方的責任及義務(wù)
1、嚴格遵守公司制定的各項規(guī)章制度。
2、在前一段工程完工驗收合格后，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
3、嚴格遵守甲方規(guī)定的《現(xiàn)場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現(xiàn)場文明施工及安全工作，因施工不當造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔并賠償。
4、必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。
5、必須在保質(zhì)、保量、保工期原則下完成工程任務(wù)，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
6、甲方有權(quán)指定施工工人，乙方必須服從。
7、乙方要確保施工現(xiàn)場作業(yè)人員、相鄰居民人身安全；防止火災(zāi)和水、電、煤氣事故發(fā)生；防止物品損壞。凡有上述情況發(fā)生，一切責任由乙方承擔。
六、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協(xié)商解決或報請公司總辦進行協(xié)調(diào)。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。
七、附則
1、本合同甲、乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后(除有關(guān)保修條款仍生效外)自動終止。
甲方：
乙方：
代表人：
家庭住址：
單位地址：
郵政編碼：
電話：
電話：
__年__月__日
委托施工合同2
甲方： (以上簡稱甲方)
乙方：(以上簡稱甲方)
甲方主要負責工程施工，現(xiàn)聯(lián)合體已與蘭州新區(qū)城投公司簽訂了市政道路工程項目合同。現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方將承包施工的市政道路工程的瀝青分項部分交與乙方施工，為明確各自的權(quán)力和義務(wù)，簽訂本合同。
1、在同等價格，相同質(zhì)量的前提下，甲方將瀝青分項業(yè)務(wù)交與乙方施工，并由乙方負責瀝青攪拌、攤鋪等工作。
2、質(zhì)量要求：符合國家祥光標準要求和設(shè)計要求及新區(qū)管委會、新區(qū)城投公司的相關(guān)要求。必須使用克拉瑪依瀝青，不得偷工減料。
3、分項工程費用：粗粒料、中粒料1200元/立方米、含全部所需機械、人工、燃油(煤)、水電費及攤鋪、壓實等費用，透層油、粘層油、纖維、清掃基層等費用包括在瀝青費等用中，不另計算。工程量按設(shè)計量計算(不含稅、不含施工資料)。
4、付款方式：在甲方要求施工前10天付預(yù)計工程費用的20%，每完成一層，付完成工程的70%，余款待工程全部完成后年底前付90%，剩余5%保證金扣留時間為6個月，5%待BT模式到期全部付清。如甲方不能按約定付款，每延期一天支付乙方違約部分的'萬分之二違約金。瀝青由甲方采購的，則瀝青付款抵扣工程款。
5、乙方應(yīng)保證加工的瀝青混凝土質(zhì)量和攤鋪質(zhì)量，如發(fā)生質(zhì)量問題(加工質(zhì)量、攤鋪質(zhì)量)均由乙方負責，并無條件返工至合格。所造成的損失全部由乙方承擔。
6、乙方應(yīng)合理安排瀝青施工工序，保證施工能按甲方的要求按時完成，如遇二家單位同時施工時，乙方應(yīng)保證優(yōu)先滿足甲方的要求。因乙方原因不能滿足甲方時間要求，乙方應(yīng)承擔由此給甲方造成的損失。同時甲方將選擇其他單位施工瀝青項。
7、工程實際施工時，因原材料價格發(fā)生變動，分項價格由甲乙雙方本平等互利的原則協(xié)商確定。如有其他單位在同等條件下價格低于本協(xié)議書約定價格，甲方應(yīng)先征求乙方是否同意以同等價格施工。如乙方不同意，甲方 可將工作交與其他單位施工。同時不承擔由此給乙方造成的損失。
8、其它未盡事宜，雙方應(yīng)本著平等、互利的原則協(xié)商處理。 本合同一式兩分，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同3
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學(xué)館樓梯欄桿、加固新制空調(diào)支架等，委托乙方施工，為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成如下合同：
一、工程地點：
___中學(xué)新校區(qū)內(nèi)。
二、主要工程內(nèi)容：
維修刷新階梯教室消防通道、老科學(xué)館樓梯欄桿、加固新制空調(diào)支架、老自來水管維修等。
三、工程造價：
1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日×200元=2400元
2、加固科學(xué)館空調(diào)支架1.5米×350元=525元
3、維修刷新老科學(xué)館樓梯欄桿75米×25元=1875元
4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元
5、尋找校園自來水管漏水14個工作日×120元=1680元
6、維修刷新階梯教室消防通道、老科學(xué)館樓梯欄桿、加固空調(diào)支架、維修自來水管道總造價為10414.4元
四、工程日期
在具備施工條件的前提下，乙方在60個工作日內(nèi)完成該項工程，若有特殊原因不能正常施工的情況下，由甲、乙雙方商定延期。
五、施工安全
1、本項工程乙方應(yīng)按照有關(guān)部門及甲方有關(guān)安全工作的規(guī)定嚴格做好安全措施。
2、施工過程中的`安全責任由乙方負責。
六、工程驗收
工程結(jié)束在具備竣工驗收條件時，乙方應(yīng)備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續(xù)。
七、收款方式
本工程在施工期間，所有材料款、工時費用款由乙方墊付，工程完工后，由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。
八、其它事項
1、在工程前及施工過程中，甲方應(yīng)積極配合和提供方便，保證必要的施工條件。
2、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
甲方單位（簽字蓋章）：
年 月 日
乙方單位（簽字蓋章）：
年 月 日
委托施工合同4
甲方：
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》相關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方就甲方委托乙方建設(shè)住房事宜。經(jīng)友好協(xié)商并制定本協(xié)議，以資雙方遵守。
第一條：擬建住房建筑面積約 平方米毛坯房(以最后實際測量的建筑面積為準)，項目位于項目一期的第 號樓第 單元第 層 房，價格每平方元，房號為，共計 套。合計建房款人民幣(小寫) 元，金額(大寫)。
第二條：擬建房款分兩批支付。本合同簽訂之日起叁日內(nèi)，甲方支付擬建房款總額的50%即元，金額大寫 。在該擬建住房建設(shè)達到正負零時支付剩余建房款即元，金額大寫。
第三條：擬建住房竣工時間為：年月日前。
第四條：本合同期內(nèi)，甲方對擬建住房可自由更名一次(免費更名)，甲方須書面向乙方提供受讓人資料并簽署相應(yīng)合同。
第五條：甲方未能按本協(xié)議約定按期足額支付建房款，乙方
可以解除本協(xié)議并退還已收建房款。乙方承建的房屋質(zhì)量驗收不合格或未在約定日期前竣工，甲方可以解除本協(xié)議，乙方退還全部建房款并按銀行同期存款利率支付利息。
第六條：雙方同意在取得《商品房預(yù)售許可證后》簽訂《認購書》。屆時如果甲方不能按指定時間，到指定地點簽訂《認購書》，甲方所交的`建房款無息退還。
第七條：在履行本協(xié)議中各方如發(fā)生爭議，可協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向海南仲裁委員會申請仲裁裁決。
第八條：乙方委托律師事務(wù)所對本協(xié)議的履行提供全程法律服務(wù)，為本協(xié)議的有效施行提供法律保障。具體服務(wù)律師是 (執(zhí)業(yè)證號： 電話： )。
第九條：本協(xié)議壹式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)兩份。本協(xié)議自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。
甲 方：乙 方：
電 話：法定代表人：
身份證號： 開戶行：
地 址：賬 號：
E-mail:
簽訂日期 年 月日
委托施工合同5
委托單位（甲方）：___________
施工單位（乙方）：___________
甲方為完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工該工程的電法施工任務(wù)。本著平等互利的`原則，為明確雙方責任，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、項目名稱
陽泉西環(huán)高速公路隧道物探工程。
二、施工期限
本工程自_20___年12月10日至_20__年12_月24日。
三、工作內(nèi)容
乙方采用瞬變電磁法施工，按照甲方施工要求，測線長4400米，共三條測線，約__個測點。
四、質(zhì)量與驗收
要求乙方物理點合格率達到95%
五、費用及結(jié)算
施工費用約12萬元，工程結(jié)束驗收合格后，在報告提交7天內(nèi)，甲方按實際工作面積一次結(jié)算。
六、甲方責任
1、按照合同約定及時撥付資金。
2、派駐工地機構(gòu)和代表，履行甲方職責，協(xié)調(diào)各方工作。
3、審批由于人力不可抗拒的自然災(zāi)害造成的損失。
4、按約定辦理驗工計價手續(xù)、撥付和結(jié)算工程價款。
5、按規(guī)定辦理項目預(yù)算（概算）執(zhí)行情況審計和竣工后竣工決算的審計手續(xù)。
6、按有關(guān)規(guī)定參加竣工驗收交接工作。
七、乙方責任
1、接受甲方委托的監(jiān)理單位的監(jiān)理。
2、嚴格按照有關(guān)要求進行施工，確保工程質(zhì)量，按合同約定時間完工和交付使用。
3、堅持文明施工，做好施工現(xiàn)場環(huán)境保護、勞動保護和安全生產(chǎn)。
4、乙方應(yīng)保護好施工范圍內(nèi)既有設(shè)備、設(shè)施；地下管線等設(shè)備。
5、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結(jié)算和竣工結(jié)算。
八、違約責任
違約方按5%支付違約金。
九、爭議解決
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。解決不成，可采取仲裁或按司法程序解決。
（一）雙方同意由甲方所在地仲裁委員會仲裁。
（二）雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。
十、本合同一式陸份，甲乙雙方各執(zhí)叁份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托施工合同6
委托方：_____有限責任公司（以下簡稱甲方）
施工方：_____安裝工程有限責任公司（以下簡稱乙方）
_____擴能改造工程引起_____的既有蒸汽管道遷移，為保證_____改造工程順利實施，甲方委托乙方負責該項蒸汽管道的遷移工作，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂以下合同：
一、工程名稱：_____蒸汽管道遷移工程。
二、工程范圍：按照甲乙雙方認可的施工圖紙CZQ20xx-中界定的管道起始范圍。
三、工程施工內(nèi)容：乙方按施工圖紙CZQ201施工甲方的_____蒸汽管道遷移工程，包括勘測設(shè)計、物資設(shè)備采購、工程實施、地方事宜協(xié)調(diào)、對產(chǎn)權(quán)單位竣工驗交等。
四、工期：20xx年10月02日開工，20xx年11月10日完工。
五、合同價款：本合同總計費用元由乙方包干使用，合同簽訂10日內(nèi)甲方預(yù)付乙方30%的合同價款，竣工驗收合格后，撥付95%合同款，留5％質(zhì)保金一年，使用一年后進行質(zhì)保期質(zhì)量驗收，沒有質(zhì)量問題，一次性付清合同總價款
六、雙方的主要權(quán)利義務(wù)：
甲方責任
1按照合同約定及時撥付資金。
2派駐工地機構(gòu)和代表，履行甲方職責，協(xié)調(diào)各方工作。
3審批由于人力不可抗拒的自然災(zāi)害造成的損失。
4按約定辦理驗工計價手續(xù)、撥付和結(jié)算工程價款。
5按規(guī)定辦理項目預(yù)算（概算）執(zhí)行情況審計和竣工后竣工決算的'審計手續(xù)。
6按有關(guān)規(guī)定參加竣工驗收交接工作。
乙方責任
1根據(jù)甲方的委托，負責具體辦理遷改工作。
2接受甲方委托的監(jiān)理單位的監(jiān)理。
3嚴格按照有關(guān)要求進行施工，確保工程質(zhì)量，按合同約定時間完工和交付使用。
4堅持文明施工，做好施工現(xiàn)場環(huán)境保護、勞動保護和安全生產(chǎn)。
施工中乙方應(yīng)遵循國家關(guān)于安全生產(chǎn)的規(guī)定，制定安全措施，避免傷亡事故的發(fā)生，乙方施工人員發(fā)生的一切傷亡事故由乙方承擔。
乙方應(yīng)保護好施工范圍內(nèi)既有設(shè)備、設(shè)施；地下管線等設(shè)備，承擔由乙方造成損壞的責任賠償。
7、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結(jié)算和竣工結(jié)算。
七、驗收標準：按照國家、鐵道部現(xiàn)行的技術(shù)標準、規(guī)范進行施工，按照《城市供熱管網(wǎng)工程施工及驗收規(guī)范》和《房建設(shè)備大修、維修工程竣工驗收標準》進行驗收，達到合格工程。
八、工程保修、維修及違約責任
1、工程竣工驗收合格后，由乙方接管運營維護，甲方及時辦理相關(guān)移交手續(xù)。
2、若甲方無正當理由單方終止合同，除承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失外，還應(yīng)向乙方支付工程總造價3%的違約金。乙方無正當理由單方終止合同，除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外，還應(yīng)向甲方支付工程總造價3%的違約金。
九、爭議解決
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。解決不成，任何一方均可向濟南鐵路運輸中級法院起訴或聊城仲裁委員會仲裁。
十、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
本合同正本兩份，甲、乙雙方各一份。副本6份，甲方3份，乙方3份。若正本與副本相悖，以正本為準。
甲方: _____有限責任公司乙方：_____安裝工程有限責任公司
法定代表人：（簽字）法定代表人：（簽字）
委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
二OXX年月日
委托施工合同7
委托方（以下簡稱甲方）：
聯(lián)系方式：
地址：
受托方（以下簡稱乙方）：
聯(lián)系方式：
地址：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、委托施工內(nèi)容
________________________________________。
二、工程地點
_____________________________________________。
三、承包方式
甲方以固定總價款____________元整（￥：_____________元）委托給乙方。
四、工期要求
現(xiàn)場具備條件進場施工開始______個日歷天；如遇不可抗為的因素工期給予相應(yīng)順延。
五、付款方式
工程竣工驗收合格后一次性付清。
六、質(zhì)量標準
工程施工合格。
七、甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)力到施工現(xiàn)場對工程進度、質(zhì)量、安全等進行監(jiān)督。
2、甲方有權(quán)利定期或不定期對工程進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的.問題乙方必須及時整改。
3、甲方應(yīng)做好施工中的協(xié)調(diào)工作，盡量為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。但如遇不可抗力的自然災(zāi)害等原因?qū)е鹿こ谈C工、停工和延期，甲方不負任何責任，乙方應(yīng)予理解并承擔由此可能帶來的成本增加風險。
4、乙方接受甲方委托，應(yīng)按規(guī)定全面完成各項承包工作，并承擔規(guī)定的承包人的全部義務(wù)和責任。
5、乙方負責本工程所有安全事宜，如發(fā)生意外甲方不承擔任何責任。
八、爭議解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)本著友好的方式協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向_____人民法院起訴。
九、其他
本合同一式兩份，雙方簽字或蓋章后生效，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
乙方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
委托施工合同8
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
一、委托(受托)任務(wù)及內(nèi)容：
乙方：網(wǎng)絡(luò)智能電表(帶費控)(220/380 1.5(6)A)共計(55)只的制作安裝，網(wǎng)絡(luò)智能電表(帶費控)(100 1.5(6)A)共計(15)只的制作安裝的施工建設(shè)工作，且乙方同意接受甲方委托，
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
二、委托方式：
按施工要求進行包工包料。
三、甲方責任：
1、有關(guān)土地的征用、障礙物拆遷、通道及樹木砍伐、青苗賠償、弱電措施等地方性工作。
2、幫助乙方解決施工時性住房及堆放材料的場地及施工方便等有關(guān)事項。
3、為了保證工程質(zhì)量及施工順利進行，甲方應(yīng)派出工地代表1-2名，對乙方工作進行質(zhì)量監(jiān)督，辦理簽證手續(xù)。
4、甲方派出的工地代表，應(yīng)對甲方承擔責任，若因甲方責任造成乙方施工圖中被迫誤工、停工、連續(xù)三天以上時工期按實際影響天數(shù)順延。
四、乙方責任：
1、負責本工程材料的.加工運輸、安裝等工作。
2、施工中必須跨越的高低壓線路及危害工安全的停電聯(lián)系報批及其它與本工程有關(guān)的聯(lián)系工作。
3、乙方必須按施工要求進行施工，質(zhì)量達到電力相關(guān)規(guī)程標準要求，若因施工不良造成的事故或返工，其責任和費用由乙方負責。
4、乙方必須按合同規(guī)定的時間完成本工程的安裝任務(wù)，不得拖延。
5、若是乙方原因造成誤工及經(jīng)濟損失時其責任由乙方承擔。
6、整個施工過程中的安全由乙方自己負責，甲方概不負責。
五、其他事項：
1、在施工途中如遇設(shè)計需要變更時，由甲方通知設(shè)計單位赴現(xiàn)場解決，變更后引起的費用增加部分由甲方另行增付。
2、由于甲方原因造成工程材料漲價費用增加部分由甲方另行增付。
3、因人力不可抗拒的自然災(zāi)害，影響乙方施工進度時，竣工時期按實際影響天數(shù)順延。
4、如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害所造成的經(jīng)濟損失按國家有關(guān)規(guī)定辦理。
六、工期與驗收：
1、乙方自簽訂本合同之日起，盡快安排施工與作業(yè)申報，開始施工，工程全部完成后交付使用。
2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天內(nèi)組織人員進行驗收，逾期不辦則按工程驗收合格處理。
3、如因乙方施工質(zhì)量不良，造成運行后的故障，乙方負責賠償甲方經(jīng)濟損失。
4、乙方負責壹年期內(nèi)免費保修。
5、竣工時間年月日完成。
七、合同價款及付款和結(jié)賬方法：
1、合計金額(大寫)： (小寫)：
2、付款和結(jié)賬方法：乙方工程全部實施完成并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方負責向甲方提供結(jié)算發(fā)票，甲方按合同總價款一次性支付工程總額的90%，質(zhì)保期滿后支付剩余10%。
八、合同的生效和分數(shù)：
1、本合同自雙方簽訂之日起生效;
2、工程竣工驗收移交，工程保修期滿，合同簽訂價款結(jié)清后本合同自動失效;
3、本合同一式肆份。甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)一份。具有同等法律效力。
九、附加條款：
協(xié)議條款中未盡事宜，雙方協(xié)商解決。因執(zhí)行協(xié)議同發(fā)生爭議，有爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由甲方所在地仲裁委員會仲裁。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同9
甲方：(發(fā)包方)______________________________________________________
乙方：(承包方)______________________________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，為明確雙方在工程管理承包中的權(quán)利、義務(wù)和責任，確保工程任務(wù)的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條 工程概況
(一) 工程名稱：__________________________________________________
(二) 工程地點：__________________________________________________
(三) 工程范圍：_______________________________________________ 本合同土石方工程量約為________________立方米。
(四) 工程管理造價：經(jīng)甲方確定本合同綜合單價為____________________全部工程造價暫定為人民幣__________萬元，大寫_________________________。
第二條 工程期限
根據(jù)甲方規(guī)定工程期限自______年____月____日起至_______年____月____日止，若發(fā)生了不可預(yù)見或不可抗力時，工期順延。
第三條 工程管理價款結(jié)算
(一) 本合同全部工程管理造價的結(jié)算按下列方式辦理：本合同的工程量是暫定數(shù)量，待甲方校定后作為最終結(jié)算的依據(jù)。按實際簽證結(jié)算。
(二) 工程管理價款結(jié)算與撥付辦法：以工程進度五萬立方米撥付一次，以土方每立方米一元為管理單價。
第四條 雙方責任
(一) 甲方責任
1、按工程進度五萬立方米(五萬元人民幣撥付一次。)
2、不按合同規(guī)定結(jié)算工程管理款，除支付合同規(guī)定的結(jié)算工程管理款外，還應(yīng)按逾期天數(shù)，以每天按逾期款項的千分之五支付滯納金。
(二) 乙方責任
1、 乙方應(yīng)按照編制的施工方案嚴格組織施工。
2、 乙方應(yīng)合理組織施工和機械車輛調(diào)配，(及土場的'選址、協(xié)調(diào))保證工程按期完成。
3、 乙方應(yīng)服從甲方工地代表的統(tǒng)一指揮。
第五條 合同糾紛
因履行本合同發(fā)生的一切爭議，由當事人雙方協(xié)商或調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項下打√，如選擇仲裁方式，請注明具體仲裁委員會)。
1、提交_______________仲裁委員會( )
2、依法向人民法院起訴( )
第六條 附則
(一) 本合同自雙方蓋章簽字后生效，合同履行完畢后自行無效。
(二) 本合同如有未盡事宜，雙方可以根據(jù)具體情況議定附加條款，以便共同遵守。
(三) 本合同正本甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第七條 附加條款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
年 月 日 年 月 日
委托施工合同10
委托方（甲方）：______
設(shè)計方（乙方）：______
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方進行設(shè)計工作。為保證工作順利進行，雙方特簽訂本合同，供共同遵守執(zhí)行。
第一條：工程概況
第二條：價格及付款方式
1、本工程設(shè)計費詳見取費附表。
2、合同一經(jīng)簽訂，甲方應(yīng)付給乙方首次設(shè)計費，為合同總額的50%，計人民幣元（大寫萬元整）。乙方提交全部圖紙電子版前，甲方應(yīng)付給乙方設(shè)計費，為合同總額的30%，計人民幣元（大寫萬元整）。款到后，乙方打印圖紙4份，電子版一份。乙方提交全部預(yù)算電子版前，甲方應(yīng)付給乙方設(shè)計費，為合同總額的15%，計人民幣元（大寫萬元整）。工程竣工交付使用后，甲方應(yīng)付給乙方設(shè)計費，為合同總額的5%，計人民幣元（大寫萬元整）。乙方應(yīng)提供等額設(shè)計費收據(jù)。
第三條：雙方責任與義務(wù)
1、合同經(jīng)雙方簽訂生效后，如變更合同內(nèi)容須經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新補訂協(xié)議。
2、甲方變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件，或因提交的`資料錯誤，或所提供資料做較大修改造成乙方設(shè)計工作增加時，雙方需另行協(xié)商，甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付費用。甲方應(yīng)按本合同第二條之規(guī)定的金額和時間向乙方支付費用。甲方未付預(yù)付款，乙方不開始工作，如逾期支付費用，乙方有權(quán)暫停履行下階段工作并通知甲方，直至終止合同。合同合同終止后乙方收取的設(shè)計費不予返還甲方。
3、乙方應(yīng)尊重甲方意圖，并按甲方說明開展設(shè)計工作，負責與相關(guān)設(shè)計院及時溝通并調(diào)整修改，按時提交相關(guān)圖紙。
4、乙方負責施工期間的技術(shù)交底與技術(shù)咨詢工作，現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)每周三次。
第四條：雙方責任與義務(wù)
1、本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：______
乙方（公章）：______
委托施工合同11
建設(shè)單位：____________________________（以下簡稱甲方）
承包單位：____________________________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱：______________工程施工
2、工程地點：___________________________________。
二、承包方式及范圍
承包方式：包設(shè)計、包人工、包該工程所有設(shè)備安裝材料、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包檢驗、包調(diào)試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。承包范圍：
1、供電系統(tǒng)設(shè)計。
2、所有安裝設(shè)備材料的采購、運輸及保管；高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗；
3、供電系統(tǒng)施工：_______路150頂管100米；從_______KV______________號桿_______接線夾經(jīng)甲方高壓電纜分接箱至末端3臺_______KVA箱變的.所有設(shè)備材料的運輸、安裝、檢驗及調(diào)試；掛表送電等。其中_______期_______#樓_______側(cè)1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工、接線、調(diào)試送電。
4、整理工程施工驗收資料。
5、協(xié)調(diào)與供電部門的關(guān)系，辦理施工驗收手續(xù)。
三、工期
_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包干價：總造價人民幣_______萬元整（含稅），大寫人民幣_______萬元整。具體見乙方投標預(yù)算書。
總造價為含設(shè)計、人工、工程所有設(shè)備安裝材料、機械、工期、質(zhì)量、安全、檢驗、調(diào)試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費（建安稅）等的綜合造價。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日_________年____月____日
委托施工合同12
發(fā)包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》|《中華人民共和國價格法》，以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，甲方現(xiàn)委托乙方承擔施工、安裝工程項目，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)甲、乙雙方平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、施工內(nèi)容：（見工程預(yù)算表）
4、承包方式：包工包輔材形式（輔材詳看附件）
5、工程總價：大寫（人民幣），雙方約定，如變更施工內(nèi)容、變更材料，這部分的.工程款按實另計。
6、工期：自年至年日竣工。工期共（開工期最終以材料進場日的第二天起計算為準。）
第二條材料供應(yīng)的約定：
1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料》。
（1）甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，因材料、
設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，其返工費用由甲方承擔，且工期順延。
（2）由甲方采購供應(yīng)到工場或工地現(xiàn)場的材料、設(shè)備須在各項工程開工之日前三天內(nèi)應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲、乙雙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。
乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
第十一條附則
1、本合同一式，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方（簽章）：
聯(lián)系地址：
電話：
簽訂日期：
年月乙方（簽章）：地址：電話：簽訂日期：年月日日
委托施工合同13
甲方(委托人)：_________________乙方(居間人)：_________________
聯(lián)系地址：_________________聯(lián)系地址：_________________
法定代表人身份證：_________________身份證：_________________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目建設(shè)單位
直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設(shè)單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務(wù)
1、甲方負責提供真實的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和建設(shè)單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間，應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元，大寫：_________________萬元)。
2、居間報酬結(jié)算方式：_________________
居間報酬總金額為人民幣萬元，在甲方與乙方引薦的建設(shè)單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設(shè)單位支付予甲方的第一筆工程預(yù)付款(即工程總造價的
%)到賬后，次日將報酬總額中的.萬(大寫：_________________
元整)以現(xiàn)金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內(nèi)，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶，也可直接支付現(xiàn)金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為，否則有權(quán)要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關(guān)企業(yè)或在南寧當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同，居間方有權(quán)請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居間任務(wù)的，本合同自動終止。
2、如居間成功，本合同雙方權(quán)責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議，協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。
合同簽訂地：_________________
乙方指定賬戶戶名：_________________
乙方指定賬戶賬號及開戶行：_________________
甲方：_________________(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
委托施工合同14
發(fā) 包 方： (以下簡稱甲方)
承 包 方： (以下簡稱乙方)
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經(jīng)雙方同意簽訂合同如下：
第一條 工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容： 承包形式：
(不含配電所土建照明工程費用、配電所內(nèi)接地網(wǎng)、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)
第二條 工程總價
合同總價為(RMB)： 元整 含稅(大寫 壹佰萬 元整)。
第三條 付款方式
1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業(yè)擴會答復(fù)意見書出來后，甲方應(yīng)一次性付給 乙方工程預(yù)付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);
2、 設(shè)備進廠甲方應(yīng)支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整) 3、 工程驗收通電合格后7天內(nèi)付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整) 4、 雙方蓋章后合同開始生效。
第四條 合同范圍
1、 合同范圍為配電房內(nèi)的設(shè)備。(詳細內(nèi)容見合同附件)
2、 合同范圍內(nèi)的主器材設(shè)備及管路.電線.相關(guān)配件.工資等依報價單及圖說數(shù)量(以供電局審批為依據(jù))，雙方采包干方式承包完工結(jié)算時不因物價調(diào)整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;
3、 本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續(xù)。
第五條 甲方職責
1、 在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
2、 保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;
3、 供應(yīng)乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;
4、 向乙方提供用電申請手續(xù)必要的相關(guān)文件及協(xié)助;
5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網(wǎng)、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條 乙方職責
1、 向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成;
2、 變電站高低壓系統(tǒng)依設(shè)計圖紙施工及送電;
3、 協(xié)助甲方向供電局申請10KV外線施工的手續(xù);
4、 自柜體到廠日起履行保固條款;
5、 開具本合同價上的工程發(fā)票。
第七條 技術(shù)規(guī)范
按甲方提供經(jīng)供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據(jù)。
第八條 工程日期
1、 本合同項內(nèi)于雙方簽訂合同且供電局業(yè)擴會答復(fù)意見書出來后75天經(jīng)供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內(nèi)竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導(dǎo)致工期延誤后果由甲方承擔。
2、 甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的.，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關(guān);
第九條 解 約
1、 甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經(jīng)甲方認可后依報價單所訂定之金額全數(shù)付給乙方;
2、 乙方未能履行本合同各項規(guī)定，經(jīng)甲方訂為無法完成任務(wù)，經(jīng)函告七日內(nèi)仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
第十條保固條款
自柜體到廠日起一年內(nèi)如發(fā)生設(shè)備安裝、產(chǎn)品質(zhì)量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復(fù); 乙方必須保證產(chǎn)品的安全性能，若由于產(chǎn)品安全性能不符合國家有關(guān)規(guī)定而造成事故發(fā)生，所造成的經(jīng)濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災(zāi)害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應(yīng)維修費用;乙方提供終身有償維修。
第十一條 任何一方中途違約應(yīng)負全部經(jīng)濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權(quán)。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
第十二條 本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同15
甲方：
乙方：
根據(jù)甲方提出的《江蘇常熟商業(yè)街》燈光設(shè)計要求，作出相應(yīng)的燈光效果圖及相燈具選型說明(電子版)，為明確責任，分工協(xié)作，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，已雙方簽訂合同后3天內(nèi)完成(不含節(jié)假日)，特簽訂本合同，以便共同遵守。
一、 設(shè)計內(nèi)容：
1、甲方要求對效果圖里面的三棟樓做燈光效果設(shè)計
2、甲方要求對效果圖作出燈具選型說明
二、 甲方義務(wù)：
1、 甲方應(yīng)及時向乙方提交設(shè)計具體要求;
2、 將更改通知及時通知乙方;
三、 乙方義務(wù)：
1、 向甲方提供照明設(shè)計效果圖(電子版)。
2、 向甲方提供針對該效果圖的燈具選型方案(電子版)
3、 有義務(wù)根據(jù)甲方要求完善設(shè)計。
四、 收費標準：
根據(jù)實際設(shè)計圖工程量的.價格為( 5000.00 )元，即大寫人民幣( 伍仟元整 )。
五、 付款方式：
甲方在乙方設(shè)計效果完成后一次性支付全部款項。
六、 違約及違約責任：
1、 由于甲方不能按時、準確地提供有關(guān)設(shè)計資料致使乙方無法進行設(shè)計或造成返工，乙方可將設(shè)計文件交付日期順延。
2、 由于乙方原因，延遲設(shè)計文件的交付時間每延誤1天，乙方應(yīng)向甲方償付設(shè)計費3%的違約金，甲方可在設(shè)計費中扣除。
七、 其它：
1、 本合同自雙方簽字后生效，設(shè)計費全部結(jié)清后失效。本合同未盡事宜，需經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力;
2、 在執(zhí)行合同中如發(fā)生異議，雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向深圳仲裁委員會申請仲裁;
3、 本合同壹式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【委托施工合同】相關(guān)文章：
委托施工合同08-31
委托設(shè)計施工合同07-11
委托施工協(xié)議12-28
施工委托合同03-17
委托施工合同（精選19篇）07-28
委托施工合同15篇02-23
施工圖委托設(shè)計合同03-22
委托施工協(xié)議書12-21
工程施工委托合同02-28