道路照明安裝工程施工合同
現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的道路照明安裝工程施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
發包方（甲方）：
代表人：
承包方（乙方）：
責任人：
按照《中華人民共和國民法典》的規定，甲乙雙方就_______________項目的道路照明安裝工程達成一致意見，結合本項目工程的具體情況，訂立如下協議，雙方共同遵守。
第一條、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、施工范圍：
4、承包方式：
5、工程造價：
6、工程工期：
（1）從甲方通知乙方進場施工之日起計算，工期暫定為______天。
（2）施工期間，如遇不可抗力，無法施工，則工期順延。
第二條、甲方責任
1、甲方應積極配合乙方施工，給乙方施工創造有利條件，保證施工段內的.場地、通道平整暢通。
2、甲方應在乙方通知驗收后三日內組織驗收。
3、甲方應按照本合同的規定支付工程款。
第三條、乙方責任
1、按照國家電力工程質量標準，負擔施工任務。
2、負責協調電業局，辦理施工許可、竣工驗收，相關資料轉移及手續的辦理。
3、在施工前，由乙方申報開工報告，報告經甲方同意后，方可進行工程施工。工程竣工后，乙方負責協調電業局做好工程竣工驗收工作。
4、乙方應保證組織工作的工人具備相應資質，并保證安全文明施工，不得酒后作業。
第四條、施工條件
1、做好施工前的線路測量定位，并進行復測；
2、基坑的回填夯實，要求夯實程度達到原狀土密實度的80%及以上。
第五條、關于工期的提前與延遲
1、甲方要求比合同約定完成的工期提前竣工時，應征得乙方的同意。
2、因甲方未按約定完成工作而影響工期，工期順延。
3、因乙方責任不能按期開工或中途無故停工同，影響工期的，工期不順延。
第六條、工程質量與驗收
1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準，將按照《城市電力規劃規范》中的有關規定驗收。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
2、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收的，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復檢時，乙方應予辦理復檢。若復檢合格，甲方承擔復檢費用，由此造成的停工，工期順延；復檢不合格，其復檢及返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、由于乙方原因造成任何質量事故，其返工費用及因質量事故給甲方造成的損失均由乙方承擔。
4、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。驗收合格后，由乙方協調電業局及相關部門辦理驗收、移交手續。
第七條、保修期
工程竣工驗收后，開始計算保修期，保修______年。在保修期內出現由乙方原因引起的質量問題，乙方無條件保修。因使用不當所造成的一切責任事故，由使用甲方負責。
第八條、工程價款與結算
1、本工程無預付款。
2、甲方應在工程竣工驗收合格，建設單位付款后30個工作日內付至工程款的95%。剩余5%作為工程的質保金，自工程竣工驗收合格之日起滿一年后，一月內付清質保金。
3、質保金在質保期滿后，如不發生維修情況，由甲方返還乙方。
第九條、安全條款
1、乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合10KV電力電纜埋地方式鋪設施工及驗收規范(GB50173-92)及電力部門的有關規定。
2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承擔一切經濟損失。
3、若是第三人造成的安全事故，甲方有義務協助乙方向第三人追究責任。
第十條、爭議解決
1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
2、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，雙方均可向工程所在城人民法院起訴。
第十一條、附則
1、本合同未盡事宜，雙方另行協商約定。
2、本合同正本______份，雙方各執______份，具有同等法律效力。
甲方：
地址：
聯系人：
聯系電話：
工程所在地：
簽訂時間：______年______月______日
乙方：
地址：
聯系人：
聯系電話：
工程所在地：
簽訂時間：______年______月______日
【道路照明安裝工程施工合同】相關文章：
道路工程施工合同02-14
安裝工程施工合同07-21
電氣安裝工程施工合同06-14
消防安裝工程施工合同07-21
安裝工程施工合同通用07-21
道路綠化工程施工合同07-20
道路工程施工合同14篇03-20
道路硬化工程施工合同09-06
道路工程施工合同(合集15篇)06-22
機電工程施工設備安裝合同04-22