電力集團建筑業(yè)施工合同書
隨著時間的推移，合同起到的作用越來越大，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編整理的電力集團建筑業(yè)施工合同書，僅供參考，歡迎大家閱讀。
電力集團建筑業(yè)施工合同書1
甲方(用人單位)：_________________
地址：_________________聯(lián)系電話：_________________
乙方(姓名)：_________________性別：_________________
身份證號碼：_________________現(xiàn)住址：_________________
甲乙雙方依照國家和本省勞動法律法規(guī)建立勞動關系，履行相應的權利和義務，并對有關問題作以下約定：_________________
一、勞動合同期限
1、不足一個月時間的用工：_________________從 年 月 日至 年 月 日(不設試用期)。
2、完成一定工作任務的`用工：_________________以工程完成之日為本合同的終止期限。
二、工作內容
甲方安排乙方工作地點：_________________
從事(工種)：_________________
數(shù)(質)量要求：_________________
三、勞動報酬
1、工資計算方式：_________________
(1)計時(每天或每月工資標準)
(2)計量(件)(單價數(shù)量)
2、工資支付方式：_________________不得低于當?shù)刈畹凸べY標準。按月支付工資的，每月支付工資人民幣 元；按工作進度支付工資的，每月支付工資人民幣 元，三個月內結算一次。
甲方應制作工資發(fā)放花名冊，并由乙方本人簽字，領取工資。
四、勞動保護和工傷保險
甲方應嚴格執(zhí)行國家和省有關職工勞動安全、勞動保護、職業(yè)衛(wèi)生等規(guī)定。
甲方依法為乙方辦理人身意外傷害保險或工傷保險，其中每月繳納的工傷保險費計人民幣 元。
五、違反勞動合同的責任及其它約定
在合同期內，如本合同條款與國家、省有關新規(guī)定不符的，按新規(guī)定執(zhí)行。
本合同自簽訂之日起生效，合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽章)：_________________乙方(簽字)：_________________
年 ____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日
電力集團建筑業(yè)施工合同書2
建設單位(甲方)：_________________
施工單位(乙方)：_________________
甲乙雙方就工程 樓房屋內屋頂刮白、樓梯刮白工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱____________
二、工程地點：___________
三、工程項目內容：_____________
本工程自______ 年 ___月___日至 _______年____月____ 日完工。
五、工程造價約為人民幣：________元
六、付款方式
1.合同簽訂后乙方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額___________ 預付款。
2.開工后，甲方按工程進度至中途，支付乙方工程總額__________預付款，工程完工，甲方驗收合格再支付給乙方工程總額____________(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)
七、材料設備：本工程所需的工程材料由___方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由___方提供，施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理至甲方指定場地。
八、工程施工
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工刮白兩遍，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的`損失由乙方負責。
2.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
3.乙方應了解遵守甲方項目部有關規(guī)定，遵守施工技術規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工(乙)方負責。
5.如因乙方不遵守甲方項目部有關規(guī)定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量
1.由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。
2.由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。
十、工程驗收
由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經(jīng)驗收，非甲方原因造成的損壞由乙方負責修補。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款，如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位(蓋章)：________ 乙方單位(蓋章)：________
代表人：_________________代表人：__________________
電話： 電話：
日期：________________
【電力集團建筑業(yè)施工合同書】相關文章：
電力施工合同10-07
電力勞務施工合同08-31
電力施工心得體會04-14
建筑業(yè)勞動合同書10-26
建筑業(yè)施工安全措施合同03-02
電力施工合同15篇02-07
電力施工合同14篇02-12
電力施工合同13篇02-19
電力安全施工協(xié)議書12-08
電力施工合同（通用12篇）08-03